建筑资料--建设工程施工合同改过.docxVIP

建筑资料–建设工程施工合同改过

建设工程施工合同改正

第一章总则

第一条合同依据

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，达成如下合同。

第二条合同主体

甲方（以下简称“业主”）：[甲方全称]

乙方（以下简称“施工方”）：[乙方全称]

第二章工程内容

第三条工程概述

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程规模：[工程规模]

工程内容：[工程内容]

第四条工程质量

工程质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准。

乙方应按照合同约定的设计文件、施工图纸和技术规范进行施工。

乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。

第五条工程进度

工程计划开工日期：[计划开工日期]

工程计划竣工日期：[计划竣工日期]

乙方应按照合同约定的工期完成工程。

第三章合同价格

第六条合同价格

本工程合同总价为：[合同总价]，币种为：[币种]。

合同价格包括：施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。

合同价格一经确定，除非合同另有约定，任何一方不得擅自变更。

第七条付款方式

甲方应按照双方约定的付款进度支付合同价款。

付款方式为：[付款方式]，如银行转账、现金等。

第四章合同履行

第八条乙方的义务

按照约定的时间和质量标准完成工程。

负责工程的设计、施工、验收等相关工作。

保证工程的安全、环保和质量。

第九条甲方的义务

提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。

按时支付合同价款。

协助乙方办理工程相关的审批、验收等手续。

第五章违约责任

第十条乙方的违约责任

乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的，应承担相应的违约责任。

乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

第十一条甲方的违约责任

甲方未按照约定的付款进度支付合同价款的，应承担相应的违约责任。

甲方违反合同约定，造成乙方损失的，应承担赔偿责任。

第六章争议解决

第十二条争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七章其他

第十三条合同的变更和解除

合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。

合同的变更和解除不影响双方在合同中的违约责任。

第十四条合同的转让

未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。

违反前款规定的转让无效。

第十五条合同的解释

本合同的解释权归双方共同所有。

第十六条合同的生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同价款之日终止。

甲方（盖章）：______________

乙方（盖章）：______________

签订日期：[签订日期]

注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一章总则

第一条合同依据

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）及第三方（以下简称“监理方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工，并由监理方进行工程监理的事宜，达成如下合同。

第二条合同主体

甲方（业主）：[甲方全称]

乙方（施工方）：[乙方全称]

第三方（监理方）：[监理方全称]

第二章工程内容

第三条工程概述

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程规模：[工程规模]

工程内容：[工程内容]

第四条工程质量

工程质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准。

乙方应按照合同约定的设计文件、施工图纸和技术规范进行施工。

乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。

第五条工程进度

工程计划开工日期：[计划开工日期]

工程计划竣工日期：[计划竣工日期]

乙方应按照合同约定的工期完成工程。

第三章合同价格

第六条合同价格

本工程合同总价为：[合同总价]，币种为：[币种]。

合同价格包括：施工费、材料费、人工费、管理费、利润等。

合同价格一经确定，除非合同另有约定，任何一方不得擅自变更。

第七条付款方式

甲方应按照双方约定的付款进度支付合同价款。

付款方式为：[付款方式]，如银行转账、现金等。

第四章甲方权益

第八条甲方的权利

对施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。

对乙方提出的设计方案、施工计划等进行审核。

对监理方的监理工作进行监督，确保监理的公正、公平和有效性。

第九条甲方的利益

乙方应保证甲方的利益，确保工程质量、进度和安全。

监理方应保证甲方的利益，确保监理的公正、公平和有效性。

第五章乙方的义务及限制

第十条