建设工程施工合同专用条款填写范例.docxVIP

建设工程施工合同专用条款填写范例

第一条合同主体

1.1发包人：_______（全称），住所地：_______。

1.2承包人：_______（全称），住所地：_______。

第二条工程概况

2.1工程名称：_______。

2.2工程地点：_______。

2.3工程规模：_______。

2.4工程内容：_______。

2.5工程质量标准：_______。

第三条合同价格

3.1合同总价：_______元（大写：_______元整）。

3.2合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。

3.3合同价格的调整：按照双方约定和工程实际情况进行调整。

第四条合同工期

4.1开工日期：_______年_______月_______日。

4.2竣工日期：_______年_______月_______日。

4.3工期延误：因承包人原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。

第五条质量与验收

5.1工程质量：应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。

5.2验收程序：工程完工后，发包人组织验收，承包人应按照约定提供相关资料和协助验收。

5.3验收标准：按照国家、行业和地方有关规定执行。

第六条支付与结算

6.1支付方式：_______（银行转账、现金等）。

6.2支付进度：按照工程进度和合同约定进行支付。

6.3质量保证金：合同总价的一定比例作为质量保证金，待工程验收合格后无息退还。

6.4结算方式：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行结算。

第七条违约责任

7.1承包人违约：未能按照合同约定完成工程，应承担违约责任。

7.2发包人违约：未按照合同约定支付价款，应承担违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1合同附件：包括设计文件、施工图纸、工程量清单等。

9.2合同修改：合同履行过程中，如需修改、补充，应签订书面变更协议。

9.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。

9.4合同保密：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密。

第十条合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金退还之日终止。

发包人（盖章）：________________

承包人（盖章）：________________

签订日期：_______年_______月_______日

请注意，以上合同范例仅供参考，实际合同填写时需根据具体项目情况进行调整，并依法遵守相关法律法规。在签订正式合同前，请务必征求专业法律人士的意见。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一条合同主体

1.1发包人（甲方）：_______（全称），住所地：_______。

1.2承包人（乙方）：_______（全称），住所地：_______。

1.3第三方主体（丙方）：_______（全称），住所地：_______。

第二条工程概况

2.1工程名称：_______。

2.2工程地点：_______。

2.3工程规模：_______。

2.4工程内容：_______。

2.5工程质量标准：_______。

第三条合同价格

3.1合同总价：_______元（大写：_______元整）。

3.2合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。

3.3合同价格的调整：按照双方约定和工程实际情况进行调整。

第四条合同工期

4.1开工日期：_______年_______月_______日。

4.2竣工日期：_______年_______月_______日。

4.3工期延误：因承包人原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。

第五条质量与验收

5.1工程质量：应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。

5.2验收程序：工程完工后，发包人组织验收，承包人应按照约定提供相关资料和协助验收。

5.3验收标准：按照国家、行业和地方有关规定执行。

第六条支付与结算

6.1支付方式：_______（银行转账、现金等）。

6.2支付进度：按照工程进度和合同约定进行支付。

6.3质量保证金：合同总价的一定比例作为质量保证金，待工程验收合格后无息退还。

6.4结算方式：工程验收合格后，按照实际完成工程量进行结算。

第七条甲方权利与利益保障

7.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。

7.2甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应支付违约