影响工程进度的因素分析.docVIP

影响工程进度的因素分析开发项目具有规模大、复杂、周期长、协作单位多等特点，因而影响工程进度的因素很多。这些因素可归纳为人的因素、材料因素、因素技术因素、资金因素、工程水文地质因素、气象因素、环境因素、社会环境因素以及其它难以预料的因素。其中人的因素影响最多也最严重，从产生的根源来看，有来源于开发商及上级主管机构的；有来源于设计单位的；有来源于承包商（分包商）及上级主管机构的；有来源于材料设备供应商的；有来源于监理单位的；有来源于政府主管部门的；也有来源于社会和各种自然条件的。现将这些因素归纳如下：1．来源于开发商的因素 （1）提供勘察资料不准确，特别是地质资料错误或遗漏而引起的未能预料的技术障碍（2）?提供的控制性坐标点、高程点资料不准确或错误。 （3）临时供水、供电工程相关手续办理和实施不及时，供应量不足。 （4）办理临时占道、施工占地手续不及时。 （5）地上、地下构筑物及各种管线搬迁工作拖延不能及时向承包商移交施工场地。 （6）施工场地内树木的移植、更新、砍伐工作不能及时完成。 （7）提供的图纸不及时、不配套。 （8）开发商依据市场变化及经营需要修改、调整设计。例如：调整产品定位、调整使用功能、调整使用标准、甚至改变使用要求。 （9）为了满足购房客户的个性化需求，为客户提供个性化服务而修改设计。 （10）因市政配套、公共设施配套条件的变化而修改设计。 （11）因采用不成熟的新材料、新设备、新工艺或技术方案不当而修改设计。 （12）承包合同中未涉及问题的谈判。例如：材料替代、施工过程中指定分包商等。（13）承包合同内容、条件发生变化而引起的谈判。例如：增加或减少工程量、增加或减少工程内容、分部分项工程的抢工、材料设备供应方式及供应价格的变化等。 （14）合同纠纷引起的仲裁或诉讼。 （15）开发商负责供应的材料、设备供货不及时，数量、型号、技术参数与实际所需不符，货物产品质量不合格。 （16）开发商组织、管理、协调能力不足，工程组织不利，致使承包商、分包商、材料设备供应商、各工种、各专业、各工序的配合上出现矛盾，出现的问题亦得不到及时解决，无法按进度计划执行，打乱施工的正常秩序。 （17）开发商的主要管理者和工程管理人员流动或工作岗位调整使有关工作出现无人管或无人知道从而影响问题的解决。 （18）开发商对监理管理授权不明确，致使监理人员不能发挥其应起的管理职能。 （19）开发商管理机构调整、股权调整、资产重组。 （20）向有关行业主管部门提出各种申请审批、审核手续的延误。 （21）各种验收组织不及时，例如：验线、验槽、各种隐蔽验收、消防验收、人防验收等。 （22）开发资金不足，不能按合同约定支付合同款。 （23）不可预见事件的发生，例如：施工中遇到超标的地下水、流沙、地质断层、溶洞；发现地下埋藏文物、古化石、古钱币、古墓；发现战争遗留的弹药等。 2．来源于设计单位的因素 （1）不能按设计合同的约定及时提供施工所需的图纸。 （2）为项目设计配置的设计人员不合理，各专业之间缺乏协调配合，致使各专业之间出现设计矛盾。 （3）?设计内容不足、设计深度不够。 （4）无健全的设计质量管理体系，图纸的“缺、漏、碰、错”现象严重，导致设计变更大量增加。 （5）与各专业设计院协调配合工作不及时、不到位，致使出现图纸不配套的情况，造成施工中出现边施工、边修改的局面。 （6）设计单位管理机构调整、股权调整、人员调整、资产重组等原因无法按设计合同履约。 （7）因各种原因设计院将设计任务分包，出现与分包方的合同纠纷而引起仲裁或诉讼。 （8）不能按开发商的要求及时解决在施工过程出现的设计问题。 （9）不能按时参加各种验收工作。 3．来源于承包商（分包商）的因素 （1）项目经理部配置的管理人员不能满足施工需要，管理水平低、经验不足，致使工程组织混乱不能按预定进度计划完成。 （2）施工人员资质、资格、经验、水平及人数不能满足施工需要。 （3）施工组织设计不合理、施工进度计划不合理、采用施工方案不得当。 （4）施工工序安排不合理，不能解决工序之间在时间上的先后和搭接问题，以达到保证质量，充分利用空间、争取时间，实现合理安排工期的目的。 （5）不能根据施工现场情况及时调配劳动力和施工机具。 （6）施工用机械设备配置不合理不能满足施工需要。 （7）施工用供水、供电设施及施工用机械设备出现故障。 （8）材料供应不及时，材料的数量、型号及技术参数错误，供货质量不合格。 （9）总承包商协调各分包商能力不足，相互配合工作不及时、不到位。 （10）承包商与分包商、材料供应商及其它协作单位发生合同纠纷引起仲裁或诉讼。 （11）承包商（分包商）自有资金不足或资金安排不合理，无法支付相关应付费用。 （12）全事故、质量事故的调查、处理。 （13）关键材料、设备、机具被盗和破坏。