波形护栏分包合同(共10篇).doc

波形护栏分包合同(共10篇) 波形护栏工程施工合同 波形护栏工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方 友好协商，甲方同意将工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、 工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 4. 工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。 二、 承包方式、单价及规格 1. 乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 2. 安装方式为：钻孔和打桩。 3. 安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。 4. 安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。 三、 工程付款方式 1. 双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方 即向乙方支付剩余全部款项。 四、 甲方工作 1. 甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 2. 甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3. 按时及时支付工程款。 五、 乙方工作 1. 在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工 中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。 2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃 圾处理工作。 3、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工 期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则 按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成， 剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/ 天。 七、争议的解释 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协 商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提 出起诉。 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： 乙方： 电话/传真： 电话/传真： 负责人： 开户银行： 账号： 签订日期： 年月负责人： 开户银行：中国建设银行 账号：6227 0038 1804 0347 622签订日期： 年 月日 日 篇二：波形护栏安装合同 波形护栏安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国》有关法律、法规等条例甲方将营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业，并达成如下条件： 一、工程内容 营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。 二、工程单价 单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。 三、工程义务 1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。 2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。 3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。 4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。 四、工程质量要求 1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。 2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。 3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币2000元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。 五、工程工期 本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。 六、工程款支付 1、完工5公里甲方支付工程款3万元。 2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。 七、违约责任 甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜双方协商解决。 甲方法人签字： 乙方法人签字： 年月日 篇三：波形护栏安装合同 波形护栏安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国》有关法律、法规等条例甲方将遂宁市安居区安西路建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业，并达成如下条件： 一、工程内容 遂宁市安居区安西路建设工程波形护栏安装工程，建设工程路段总长4816米，其中立柱间距4m合计长度1056米，立柱间距2m合计长度3760米。 二、工程单价 单价以每米元含二次转运，材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。 三、工程义务 1、乙