建筑消防安装施工合同.doc

建筑消防设施安装施工合同（LTP-- 2007----001）建设单位： 建筑名称： 建筑地点： 施工单位： 合同编号： 　山 东 省 公 安 厅 编制山东省工商行政管理局 监制 　建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）： 乙方（安装施工单位）： 根据《中华人民共和国经济合同》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条 建筑消防设施概况：（一）建筑名称： （二）安装施工范围： A火灾自动报警系统 B消火栓系统 C自动喷淋灭火系统 D防排烟系统 E消防稳压系统 F 应急照明疏散指示系统 G防火卷帘门系统 H火灾漏电报警系统（三）开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日第二条 图纸、预算交付（一）甲方在开工前10日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸一套。（二）乙方在合同签订前10日内向甲方提供预算报告。第三条 合同价款、付款方式（一）合同价款： 工程总造价：100000.00 元 ，大写人民币：壹拾万元整 （二）付款方式:1、施工人员到场支付工程总造价的30%。 2、装饰封顶打压后支付工程总造价的30%。 3 所有设备安装完毕调试后支付工程总造价的20%。 4、通过消防部门监测验收结束后支付工程总造价的20%。 第四条 设备供应： 第五条 双方责任（一）甲方 ：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地（水电费由乙方负责）；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付工程款； （二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。第六条 图纸变更 设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，其费用按实结算。第七条 验收和工程质量（一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在十日内组织验收（二）消防设施安装以通过甲方及消防部门验收合格为标准。第八条 保修 （一）保修内容：见安装施工范围； （二）保修期限：自验收合格之日起保修 壹 年。（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签定维修保养合同。第九条 违约责任甲方责任：1工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；2工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；乙方责任：1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总价的0、1%向甲方偿付逾期的违约金； 2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。 第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（ B ）的方式解决：A向 仲栽委员会申请仲栽B向 当地 人民法院提起诉讼第十一条 如需担保，另立合同第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条 本合同一式四份，双方各执两份。第十四条 其它 注：本合同金额只含施工安装费，不含监测验收费。