石膏砌块隔墙工程施工合同.docVIP

石膏砌块隔墙工程施工合同 发包方： （简称甲方） 承包方： （简称乙方） 根据施工需要，甲方将 石膏砌块隔墙工程按现有的施工条件以包工包料的形式分包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任，保证工程施工质量，确保工程顺利完工。以国家相关法律为准则，经双方协商一致，订立如下合同，双方共同遵照执行。 石膏砌块隔墙工程总量 ㎡： a、规格 单价 元/㎡。 b、规格 单价 元/㎡。 c、墙面腻子施工包含（一道底层找平腻子、两道面层腻子），墙体腻子单面价格为 元/㎡。 d、合计单价 元/㎡。 合同总金额人民币 元（小写 ）。结算以验收的实际数量为准，门、窗洞口按50%面积计算。 材料保障及工程质量要求： 1、乙方提供的石膏砌块材料必须满足JC/698-1998要求，并向甲方出具检验报告、合格证等相关资料，经甲方认可、封样、核实后方可施工。 2、工程质量必须达到JGJ/T201-2010规程要求或 。 工程工期： 甲方保证乙方能顺利进行施工的情况下，从进场之日起 天完工。 工程进度款支付方式及办法： 。乙方要求甲方采用转账支票方式付款，并由甲方财务人员在支票上填好收款单位全称。领工程进度款时，由乙方开收款收据，结清工程款时乙方开出全额发票。另：甲方不得以业主工程款未到位为理由推迟付款日期。 甲乙双方责任： 乙方进场前甲方应提供准确的施工图纸给乙方，乙方进场后，由甲方现场施工人员配合乙方放线并作确认。如遇施工期间甲方提出更改以砌隔墙时，所用的材料、人工、拆除等费用由甲方承担，并由甲方代表开出书面签证单以便于结算。 甲方向乙方无偿提供施工现场的便利设施：如水、电、吊装设备及电梯等。 甲方应协调好其他分包或总包单位，保证乙方施工顺利进行，如现场设施得不到有效利用，或因其他部门施工人员干扰了乙方的正常施工，而造成工期延误，乙方不承担工期延误责任。 甲方必须严格按合同规定向乙方支付工程款，如甲方付款不及时，而造成乙方停工或延误工期，则由甲方负责。工程完工后，甲方应及时验收，并在三个工作日之内付清余款，否则乙方有权要求甲方每拖延一天按所欠余款2%赔付赔偿金。 乙方工程交工后或被移交到下道工序施工时，应由甲方督促其他工程施工安装作业人员严格按施工说明操作，乙方对此不负任何质量责任。 乙方应严格按照甲方提供的图纸及合同中所规定的材料保质、保量、保工期完成施工任务，（除天气原因影响施工外）因乙方原因造成工程质量不合格，甲方有权要求乙方对不合格部分进行返工，所耗材料及人工均由乙方承担。因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方按每延期一天赔付人民币200元整。 六、补充约定 七、其它未尽事宜，经双方协商解决。若协商未果，合同可约定向武汉市人民法院提请诉讼。本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方： （盖公章） 乙方： （盖公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 住所： 住所： 合同签订日期： 年 月 日