承揽加工合同(20200617112453).docx

承揽加工合同 承揽方（甲方）： 定作方（乙方）： 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称： 型号： 规格： 质量要求： 计量单位： 数量： 加工费： 单位总价： 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作 物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付 时间交付地点运输方法 运输价款承担。 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资 料。 材料名称： 型号: 规格： 质星要求： 计量单位： 数量: 单价： 总价： 图纸、技： 术资料及： 交付时间： 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称： 交付时间： 交付地点： 交付数量： 包装要求： 检验方法： 运输方法： 运费承担： 第六条加工费结算办法与时间 O 第七条 乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金 元；乙方应于 年 月 日前向甲方交付预 付款 元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的, 除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款 抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论 价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修 整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失山甲方赔偿。 甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照 数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成 的损失由甲方赔偿。 因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交 付部分的价款总额的 %。偿付违约金。 甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。 由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达 到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 .乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因 此造成的损失。 乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 % 的违约金。 乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定 作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的 规定，向甲方偿付违约金。 乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方： 甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 .甲方签署和履行本合同所需的一切手续均己办妥并合法有效。 在签署木合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出 任何足以对甲方履行本合同产牛重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政 行为。 甲方为签署本合同所需的内部授权程序均己完成，本合同的签署人是甲 方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方: 乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 乙方签署和履行本合同所需的一切手续均己办妥并合法有效。 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出 任何足以对乙方履行木合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政 行为。 乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙 方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经 营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得 向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双 方另有约定的除外。保密期限为 年。 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人 造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴 等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即 将事故情况书面告知另一方，并应在 天内，提供事故详情及合同不能 履行或者需要延期履行的书面资料