承揽加工合同范文文本.docx

承揽加工合同 承揽方（甲方）： 定作方（乙方）： 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称丨型号丨规格I质量要求丨计量单位I数量丨加工费 单位丨总价I 第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担 定作物名称丨完工时冋丨检验时间地点丨检验标准与方I包装标准丨包装费承I PAGE PAGE # 第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担 定作物名称I交付时间丨交付地点 丨运输方法 丨运输价款承担I 第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料 I材料名称丨型号丨规格丨质量要求丨计量单位丨数量丨单价丨总价丨图纸、技I I术资料及I I交付时间I 第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 I材料名称丨交付时间丨交付地点I交付数量丨包装要求丨检验方法I运输方法I 第六条加工费结算办法与时间 第七条 乙方应于 年 月 日前向甲方交付定金 元；乙 方应于 年 月 日前向甲方交付预付款 元。乙方不履行合同 的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不 履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用 的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定 的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部 分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总 额的 %0偿付违约金。 甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约 金。 由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质 量要求,否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 乙方如中途变更定作物的数量、规格、质最或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 %的违约金。 乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以 顺延外.乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿 付违约金。 乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方: 甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作岀任何足以对甲方 履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人 或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方: 行本合同。乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力, 行本合同。 乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方 履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人 或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十—条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商 业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的 全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 年。 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客 观事件.包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府 行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告 知另一方，并应在 天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资 料