绿化景观施工合同.pdf

合同编号： 项目绿化景观工程合同 本合同由 建设单位： （下称甲方） 办公地址： 和 施工单位： （下称乙方） 办公地址： [注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。] 订立。 鉴于 甲方拟将 项目 工程（以下简称“本工程”）以指定分 包的形式发包，甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。[注: 我们 理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法 规的相关规定, 发包人不得将 当由一个承包人完成的建设工程肢解成若 干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能 被相关主管部 门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工 程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工 C/1 绿化景观工程合同 程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人 当承担过错责任。承包人有过错的, 也 当承担相 的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量 问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任 将得以减轻。] 乙方按邀请招标文件进行投标。 兹特此达成协议如下： 1. 乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标 文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的内容 进行工程所需的设计、制作、供 、施工、测试、维修并完成本工程。本工 程概况如下： 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 设计单位： 1.4 监理单位： 1.5 工程范围： 2. 合同价款 2.1 合 同 总 价 暂 定 为 ： 元 （ 大 写 ） （在下文简称“合同总价”）， 其中绿化工程暂定总价，单价固定,结算 时按实计算；其中措施费、硬质景观工程、水电工程、土方工程除暂 定金额外总价 闭口包干。除合同约定外，合同单价及 闭口总价不能 作任何调整，合同费用组成详见合同费用工程量清单。 C/2 绿化景观工程合同 2.2 本合同总价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作 内容及合同费用工程量清单中所列全部工作内容。 2.3 除合同另有约定外，本合同单价、闭口总价属闭口包干性 质（包深化设计、包供 、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、 包安全、包工资及材料上涨差价、施工管理费、所有间接费、综合费 率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、 税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价 上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运 输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同单价除按本合同的 规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算合同单价（如算术上 或数量上）的错误皆由本乙方承担并应视为已被双方接受。[注: 闭 口包干价主要适用于工程量小、易于精确计算、工期短、风