#深井井圈及一级保护带施工合同.docx

2# 深井井圈及一级保护带施工合同 甲方： xxxx 饮用水有限公司广州分公司 乙方： xx 装饰工程有限公司 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法院》和《建设工程质量管理条例》 及有关规定，现就乙方承包甲方的 2# 深井井圈及一级保护带工程增加部分的有关事宜，为明确甲 乙双方在施工中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称： 2# 深井井圈及一级保护带工程。 二、工程地点：广州市白云区太和镇白山村。 三、工程内容： 以 2# 深井为中心，建设一个半径为 7.5 米的 200mm 的 C20 混凝土，同时建设一个高度为 1100mm 的六角井圈（不锈钢盖板） ，把井口源水提取装置保护起来，以作为 2# 深井的一级 保护区。 四、承包范围及工程造价：乙方以包工、包料、包安全、包质量的全包方式承包本工程，工程总造 价： 33107.18 元（大写：叁万叁仟壹佰零拾柒元壹角捌分） 。 第二条 双方责任 、甲方 1、按期支付工程款项。 2、提供 2# 深井一级保护区的设计要求要点，以便于乙方进行建筑设计和施工设计。 二、乙方 1、 负责该工程的设计工作，提供相关的设计图纸和方式图纸。 2、 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、 按双方共同认可的设计图纸和国家的相关标准规范进行施工。 4、 在现场施工时必须注意现场安全工作，保证双方人员的安全。 第三条 工程期限 一、根据工程性质和使用需要，商定本承包工程合同工期为 21 天，从合同签订生效之日起，原则 上将从 2006 年 8 月 20 日至 9 月 10 日。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延； 1、 在施工中因停电、停水 8 小时以上或连续间歇停水、停电 3 天以上（每次连续 2 小时以上）而 影响正常施工。 2、 人力不可抗力因素而延误正常施工。 第四条 工程质量 一、本工程质量标准按现行国家标准要求达到：合格。 二、乙方必须严格按照图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受 甲方代表的监督。 三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定： 1、 由乙方提供的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或检验报告 合格后方可用于本工程。 2、 甲方提供的主要材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证单位可用于工程中。 3、 隐蔽工程必须经甲方检查、验收后，乙方才可进行下道工序。 第五条 工程价款的支付和结算 一、工程款支付： 1、本合同签订后七个工作日内，甲方付本合同造价 30% 的备料款。 2、工程竣工验收合格后七个工作日内支付 65% 。 3、 本工程保修期为壹年， 5%余款待保修期过后十日内一次结清。 4、 乙方在收到甲方的每次付款同时必须提供正式完税发票。 第六条 施工和设计变更 一、图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得随意修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时通知甲方并共同进行合理的修改， 乙方按修改变更的设计文件进行施工。 三、乙方在保证工程质量的不降低设计标准的前提下，提出书面设计、施工的合理性建议，经甲方 同意后采用实施。 第七条 工程验收 一、竣工工程验收后，以施工图纸及说明书、施工技术文件和国家颁发的《建筑工程施质量验收统 一标准》(GB50300 — 2001 )为依据。 二、工程竣工检验合格后，乙方及时办理验收签证手续。 第八条质量保修 第八条 质量保修 一、本工程质量保修期为壹年，乙方应交付甲方使用的工程质量保修期内承担质量保修责任。 二、乙方应在工程竣工验收前与甲方签订质量保修书。 第九条 违约责任 一、若乙方在非甲方因素和不可抗力因素影响下造成延误工期，每延误一天，乙方每天赔偿甲方合 同总额的1 %。违约金。 二、若甲方在非乙方因素和非不可抗力因素影响下延误支付合同款项， 若每延误一天， 甲方每天赔 偿乙方合同总额的 1 %违约金。 第十条 合同争议解决方法 本合同履行过程发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地仲裁机关进行仲裁 或向法院起诉。 第十一条 其他条款 合同附件： 1 、《工程预算书》 1 份（共 * 页）； 2、施工图纸 1 份（共 1 张）； 以上合同附件将与本合同同具法律效力。 第十二条 附则 一、 本合同自双方签名并盖公章后生效。 二、 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。 三、 本合同签定后，甲乙双方如提出修改后，经双方协商一致后，可签定补充协议。 发包单位：乐百氏（广东）饮用水有限 公司广州分公司 承包单位：广州其士装饰工程有限公司 签约代表: 签约代表： 开户银行: 开户银行: 开户帐号: 开户帐号 单位地址: 单位地址: