城市及道路照明工程施工合同协议书.docxVIP

城市及道路照明工程施工合同协议书 城市及道路照明工程施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089安装工程施工合同编号：工程名称：工程地点：建立单位：施工单位：签订日期：年月日安装工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。1.合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：施工工期2.1开头工作日期：年月日2.2完毕工作日期：年月日2.3总日历工作天数为：天2.承包方式本工程为包工包料〔不包含灯具选购〕的承包方式。3.合同价款及付款方式4.1合同总价款〔暂定〕人民币：元，大写：4.2付款方式4.3合同价款计算：根据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别根据三类工程取费，不计取养老保险统筹和平安、文明施工定额补贴费〔计取赶工费，费用额甲乙双方协商〕。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。5.双方责任5.1甲方责任：5.2乙方责任：“工完、料净、场地清’。6。暂停施工6.1当碰到重大质量事故，平安事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方要求停顿施工，并妥当爱护已完工程。乙方施行甲方代表作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方缘由造成停工的，由甲方担当所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方缘由造成停工的，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。6.2非甲乙双方的缘由，切是不行抗拒的缘由〔天气、人为因数〕可进展临时停工。7．工程延误对以下缘由造成开工日期推延的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；7.1甲方未按合同商定供应所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进展；7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；7.3一天内非甲方、乙方缘由停电造成停工累计超过8小时；7.4因甲方选购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方缘由造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8．不行抗力8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气缘由造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。8.2非甲乙双方的缘由，而是不行意料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9．变更施工中甲方对原设计进展变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进展变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算方法方法计价，延误的工期相应顺延。10．验收10.1安装工程开头前，乙方应供应主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进展检查。10.2隐藏前通知甲方，经甲方验收合格前方可隐藏。10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。11.工程质保期11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必需在接到通知后的12小时内派人员修理，因产品质量问题引起的工程修理，甲方支付修理所发生的费用，乙方修理。因安装问题引起的工程修理，乙方负责免费修理。11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪效劳，假设工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场修理，以最优待的本钱价修理更换。12．违约责任12.1本工程验收质量必需到达乙方承诺的合格标准。12.2除不行抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否那么，违约方须担当违约责任。12.3假设乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，假设甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。13.争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：假如协商不能解决，任何一方均可向本合同工程工程地人民法院提起诉讼。14.其它14.1由于开挖路面缘由挪动局部苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方〔盖