消防工程承包合同范本.doc

重庆高顺建设工程有限公司 PAGE1 / 5 重庆高顺建设工程有限公司 消防工程承包合同 工程名称: 工程地点: 发 包 方: 承 包 方: 重庆高顺建设工程有限公司 签订日期: 年 月 日 合同编号：（2021）高顺消防第001号 消防工程承包合同 发包方: （以下简称甲方） 承包方: 重庆高顺建设工程有限公司 （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，以资共同遵守： 一、工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程面积：总建筑面积 平方米 （4）工程安装施工内容：（详见《消防安装工程清单报价表》） 1．室内外消火栓系统安装（消防水池出水母管至室内各个消防箱、室外消火栓的阀门、管道、管件、消防泵）； 2．消防喷淋系统安装（消防水池出水母管至厂区内所有喷淋、管道、管件、消防泵）； 3．应急配电箱之后的应急照明系统安装； 4．屋顶消防水箱及水箱出水管道安装(不含水箱进水管网)； 5．消防联动报警系统安装（消防联动主机至消防各个末端报警探测器）； 6．消火栓泵、喷淋泵及其配电柜至泵的电缆安装； 7．消防稳压系统安装（稳压罐、稳压泵及其配电箱）； 8．消防排烟系统安装调试（消防排烟风机配电柜至各个消防排烟口）； 9．负责办理消防验收手续及取得消防验收合格意见书或者完成消防验收备案。 二、承包方式 本工程项目承包方式为总价包干，即乙方以包工、包料、包质量、包安全、包办理建设工程消防验收的方式总承包。 三、工程工期 工程总工期为：乙方进场后 年 个月（随甲方土建同步进行）。 四、合同价款 合同价格形式为固定总价，总包干承包价 元 (大写： 万圆整 )。 五、工程款结算与支付 1.乙方管材、材料、人工进场后七个工作日内，甲方向乙方支付总工程款的10%； 2.按每月1日乙方上报上月工作量，经甲方审定后按审定量的75%支付工程款（支付时间：每月上报工作量后的十个工作日内）； 3.乙方安装完全部消防设施设备并取得消防检测合格意见书后七个工作日内，甲方向乙方支付至总工程款的85%； 4.乙方取得消防主管部门验收合格书后七个工作日内，甲方向乙方支付至总工程款的97%； 5. 剩余3%工程款作为质量保证金，甲方厂房消防工程验收壹年后7日内甲方予以无息退还； 6. 甲方通过银行转账的形式向乙方支付工程款，乙方收款账户信息如下: 单位名称：重庆高顺建设工程有限公司 银行账号：123911139110401 开户银行：招商银行股份有限公司重庆长寿支行 银行行号：308653000171 六、工程量计量 工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由乙方按施工进度向甲方报送工程量报告。施工进度由甲方现场负责人进行确认。 七、甲乙双方责任 （1）甲方责任： 1．提供施工用水用电费用； 2．协调其他施工单位相互配合，达到消防验收规范要求； 3．负责与设计、土建、监理、审图单位的签字及盖章事宜； 4．及时支付各个阶段的款项，如甲方未按约定支付款项的，乙方有权停工；逾期15个工作日以上的，乙方有权解除本合同，除应付款项外，甲方应向乙方赔偿资金占用损失（以欠付款项为基数，从欠付之日前按月利率2%计算至付清时止）； （2）乙方责任 1．准备和收集消防验收和设计审核报件所需要的纸质及电子资料（规划许可证，施工许可证、设计监理审图业主等单位资质、光盘等）； 2．在约定的时间内办理完毕，不影响甲方正常生产； 3．乙方可在消防验收规范内进行合理优化，但必须取得消防验收合格意见； 4．保证施工中的各项质量、安全事宜，乙方承担自身责任的一切质量、安全事故所造成的经济损失。 八、其他 1.因本合同所发生一切争议，双方应协商解决;如经协商仍不能解决时，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。 2.本合同未尽事宜，双方协商解决，并可签订补充协议，所签补充协议与本合同具同等法律效力。 3.本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方法定代表人或其授权的代理人签署并