旋挖桩施工合同范本版.docxVIP

旋挖桩施工合同范本版

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为建设工程需要，委托乙方进行旋挖桩施工，双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：旋挖桩施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制等。

第二条合同价格

2.1本合同施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保施工质量。

2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。

第三条合同履行

3.1甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工图纸、施工方案及相关资料。

3.2乙方应按照施工图纸和施工方案进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准和规范。

3.3乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求，做好施工现场的安全生产管理工作。

3.4乙方应保证施工过程中的人身安全和环境保护，防止事故的发生，确保工程顺利进行。

第四条质量保证

4.1乙方应对施工的旋挖桩质量全面负责，确保旋挖桩的质量满足设计和使用要求。

4.2乙方应按照合同约定和国家相关标准，对施工的旋挖桩进行质量检测，并向甲方提供检测报告。

4.3乙方应在施工过程中，对旋挖桩的质量进行自检、互检和专检，确保施工质量。

第五条工期

5.1合同约定的工期为____个月，自合同签订之日起计算。

5.2乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。

第六条支付方式

6.1本合同施工费用分为____期支付，具体支付时间和比例如下：

（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方合同价的____%；

（2）旋挖桩施工完成后，甲方支付乙方合同价的____%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价的____%。

6.2甲方支付乙方施工费用时，应提供正规发票。

第七条违约责任

7.1乙方未按照施工图纸和施工方案进行施工，或施工质量不符合国家相关标准和规范的，甲方有权要求乙方返工、维修，并有权要求乙方支付违约金。

7.2乙方未按照合同约定的工期完成施工的，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。

7.3甲方未按照合同约定支付乙方施工费用的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金。

第八条争议解决

8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.旋挖桩质量检测报告

4.安全生产管理措施

5.工程验收合格证书

6.支付凭证

7.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照施工图纸和施工方案进行施工，或施工质量不符合国家相关标准和规范的，视为违约。

2.乙方未按照合同约定的工期完成施工的，视为违约。

3.甲方未按照合同约定支付乙方施工费用的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.旋挖桩：一种利用旋挖钻机进行钻孔、挖土、灌浆和桩身混凝土浇筑的桩基施工方法。

2.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

3.工期：合同约定的完成施工的时间。

4.质量检测报告：对施工的旋挖桩进行质量检测后，提供的检测结果报告。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工过程中出现质量问题：立即停工，进行质量检测，根据检测结果采取相应措施，如返工、维修等。

2.工期延误：按照合同约定向乙方追讨违约金；与乙方协商调整施工计划，确保工程按时完成。

3.甲方支付施工费用延迟：甲方按时支付施工费用；与甲方沟通，提供相关支付凭证，确保甲方履行支付义务。

五、所有应用场景：

1.建筑工程的旋挖桩施工。

2.道路工程的旋挖桩施工。

3.桥梁工程的旋挖桩施工。

4.水利工程的旋挖桩施工。

5.其他需要旋挖桩施工的工程项目。