土石方工程施工合同.docxVIP

PAGE

PAGE3

土石方工程施工合同

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

工程范围： 基础土石方工程，本合同土石方工程量暂按立方米计算，验槽合格后，以甲方、乙方实际测量所得工程量（基坑实体积）为准，具体确定方法施行少数服从多数原则。

第二条工作内容

工程基坑的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破(有关部门准许爆破的前提下)。

施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。

第三条合同工期

经双方协商确定，工程期为日，暂定自年_月_日起至年_月_日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。

若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延，甲方应付给乙方相应的机械费用。

第四条工程质量

乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织（设计）方案，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。

第五条工程价格及支付方式

工程基坑土石方挖运综合单价（开挖和外运）为元/立方(运程3公里内，该工程经有关部门准许爆破的前提下；若不允许爆破，该工程单价另行协商)；工程基坑土石方挖运工程总造价暂定为人民币 万元，（大写： ）（最

终以实际结算为准）。

上述综合单价为包干价（不含税），包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、管理、协调等一切费用。

土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，双方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。

支付方式：进场后，甲方向乙方支付 元（大写： ）基槽验收合格后10个工作日内付清余款。

第六条 双方的权利和义务

甲方责任

甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。

甲方代表和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。

工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收。

按合同规定及时支付工程款。

乙方责任

乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照甲方的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任。

乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通。

承包人必须具备相应资质，完成本合同工程。

承包人应按照有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。

乙方负责办理爆破等相关手续，甲方概不负责。

第七条违约责任

甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约

金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工。

第八条争议解决方式

本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可申请仲裁，双方也可不经协商直接申请仲裁。

发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。

第九条其他

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

本合同自双方盖章后生效。

甲方：

（盖章）

乙方： （盖章）

签字代表：

签字代表：

住所：电话：

住所：电话：

盖章日期： 年 月 日