道路路基施工合同意向范例.docx

道路路基施工合同意向范例

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方为道路路基施工项目的业主，乙方为具有道路路基施工资质的专业施工单位，双方经协商一致，就乙方承担道路路基施工项目事宜达成如下意向：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同价格

2.1本合同项目预算价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方在合同签订后，应向甲方提交施工预算，经甲方确认后，作为合同价款。

2.3乙方应按照甲方确认的施工预算，完成施工任务。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为__________日。

3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

四、质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求，保证工程质量。

4.2工程质量标准：__________

五、合同的履行

5.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定，完成施工任务，并保证工程质量。

5.3甲方应负责办理工程所需的各种手续，包括但不限于土地、规划、建设、环保等手续。

5.4乙方应按照甲方要求，提供施工进度报告、工程资料等相关资料。

六、合同价款的支付

6.1甲方应按照乙方提交的施工进度，分期向乙方支付合同价款。

6.2甲方支付合同价款，应提供合法的发票。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。

7.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方资质证书复印件

3.施工预算明细表

4.工程设计图纸

5.工程进度计划表

6.工程质量验收标准

7.付款凭证

8.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成施工任务的，属于违约行为。

2.乙方未按照约定质量标准完成工程的，属于违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工所需材料的，属于违约行为。

5.任何一方未履行合同约定的其他义务的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.道路路基施工：指道路基础结构的施工，包括路基土石方工程、排水工程、路面基础工程等。

2.合同价款：指双方约定的，乙方完成施工任务后，甲方应支付给乙方的金额。

3.违约金：指违约方按照约定或者根据法律规定，支付给对方的一种经济补偿。

4.工期：指合同约定的，乙方完成施工任务所需的时间。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。

2.工程质量问题：乙方应按照标准施工，加强质量控制，发现问题及时整改。

3.付款延误：甲方应按照约定时间支付合同价款，如有延误，应支付违约金。

4.材料供应问题：甲方应按照约定提供施工所需材料，如有延误或不合格，应及时补充或更换。

五、所有应用场景：

1.甲方为道路工程项目的业主，乙方为具有道路施工资质的施工单位。

2.乙方承担道路路基施工任务，甲方支付合同价款。

3.双方约定工期、质量标准、违约责任等事项。

4.甲方负责办理工程所需的各种手续，乙方提供施工进度报告、工程资料等相关资料。

5.双方按照合同约定，履行各自的义务，确保工程顺利进行。