砌体施工劳务分包合同范本(2024版).docxVIP

砌体施工劳务分包合同范本(2024版)

合同编号：__________

砌体施工劳务分包合同范本（2024版）

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为砌体工程的业主或合法授权人，具备施工资质和工程承包能力；乙方为具备砌体施工能力的分包商，愿意承担该工程的砌体施工劳务。双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程总价：__________

第二条劳务分包范围

2.1乙方负责砌体工程的施工，包括但不限于：__________

2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸和施工方案所规定的工程内容。

2.3乙方应保证砌体工程的质量、安全、进度和投资控制符合甲方的要求。

第三条合同价格及支付

3.1双方确认，本工程劳务分包价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方劳务分包价款。

3.3乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格后的__________日内支付乙方劳务分包价款。

3.4乙方应提供合法的税务发票，甲方依法扣除相关税费。

第四条工程质量与验收

4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2乙方应承担由于施工原因造成的质量问题，并承担相应责任。

4.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

4.4工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检、互检和交接检。

4.5甲方组织验收，乙方应按照验收标准提供相关资料和配合验收。

4.6验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改合格。整改期间，甲方有权拒绝支付相应的劳务分包价款。

第五条安全文明施工

5.1乙方应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工，确保施工现场的安全。

5.2乙方应承担由于施工原因造成的人身伤害和财产损失，并承担相应责任。

5.3乙方应做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。

5.4乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

6.2乙方施工质量不符合约定的，应承担返工、维修等费用。

6.3甲方未按照约定支付劳务分包价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

6.4由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的窝工费和误工费。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

7.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.砌体工程施工图纸

2.砌体工程施工方案

3.施工组织设计

4.乙方资质证明文件

5.乙方施工人员名单

6.工程质量验收标准

7.安全文明施工规定

8.违约金计算公式

9.窝工费和误工费计算公式

10.税务发票

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，认定标准为：实际完成工程量低于合同约定的工程量。

2.乙方施工质量不符合约定，认定标准为：工程验收不合格。

3.甲方未按照约定支付劳务分包价款，认定标准为：逾期支付超过合同约定的支付期限。

4.由于甲方原因导致工程停工、窝工，认定标准为：停工、窝工原因非乙方责任。

三、法律名词及解释：

1.砌体工程施工：指用砖、石、砌块等材料按设计要求堆砌成墙体、柱子等结构的过程。

2.劳务分包：指施工总承包单位将其所承包工程中的部分工程或工作量发包给具有相应资质的劳务分包单位完成。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度和投资控制等方面的检查、评定和确认。

4.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的经济赔偿。

5.窝工费：指因工程停工、窝工导致乙方施工人员无法正常工作，乙方要求甲方支付的费用。

6.误工费：指因工程停工、窝工导致乙方施工人员无法正常工作，乙方要求甲方支付的费用。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1