原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
最新工地停工补偿补充协议书范文
甲方（施工单位）：_____________________
乙方（建设单位）：_____________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因_______（具体停工原因）导致工地停工，为妥善处理停工期间的相关事宜，经双方协商一致，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。
第一条停工期限
1.1双方确认，工地停工期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
1.2如因不可抗力或其他非甲方原因导致停工期限延长，乙方应及时通知甲方，并双方另行协商停工期限。
第二条停工补偿
2.1乙方同意向甲方支付停工补偿金，具体金额为人民币_______元（￥_______）。
2.2停工补偿金的支付方式为：乙方于本协议签订之日起______日内一次性支付给甲方。
2.3停工补偿金包括但不限于甲方因停工导致的人工费、设备租赁费、材料保管费等直接损失。
第三条双方权利与义务
3.1甲方应妥善保管工地现场的设备、材料，并确保其安全、完整。
3.2乙方应按本协议约定支付停工补偿金，并协助甲方处理停工期间的相关事宜。
3.3双方应保持沟通，及时解决停工期间出现的问题。
第四条违约责任
4.1如乙方未按本协议约定支付停工补偿金，每逾期一日，应向甲方支付未付款项千分之五的违约金。
4.2如因甲方原因导致工地停工，甲方应赔偿乙方因此遭受的一切损失。
第五条争议解决
5.1本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2双方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他
6.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并以书面形式作为本协议的补充。
甲方（盖章）：_____________________
授权代表（签字）：_________________
日期：____年__月__日
乙方（盖章）：_____________________
授权代表（签字）：_________________
日期：____年__月__日
文档评论（0）