2024合同模板建设工程施工合同电力.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方（发包方）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

乙方（承包方）：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

鉴于甲方为建设工程项目的发包方，乙方为承包方，双方经协商，就乙方向甲方提供电力建设施工服务达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

二、合同价格

2.1乙方承包本工程的施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工服务，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

三、合同履行

3.1乙方应按照双方约定的工程进度和质量要求，完成施工任务。

3.2乙方应遵守国家相关法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。

3.3乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故及损失的责任。

3.4甲方应按照约定向乙方支付合同价款，并履行合同约定的其他义务。

四、合同的变更、解除和终止

4.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。

4.2在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行，双方可协商变更、解除或终止合同。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成施工任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×违约天数×违约利率。

5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：双方进行尽职调查，确认合同对方的资质和能力。

2.合同价款的支付和结算应按照约定的时间和方式进行，如需变更，应书面协商一致。解决办法：设立专门的项目管理团队，负责监控工程进度和质量，并根据实际情况调整支付计划。

3.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如延期应承担违约责任。解决办法：明确工程进度计划和关键节点，乙方如有延期情况，应及时与甲方沟通，寻求延期谅解。

4.工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。解决办法：建立健全质量管理体系，加强质量监督和检查，确保工程质量。

5.双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营，如一方涉嫌违法行为，另一方有权终止合同。解决办法：合同中增加合规条款，要求双方遵守法律法规，并约定违法行为的处理办法。

6.合同履行过程中如发生争议，通过友好协商解决，协商不成则向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：明确争议解决机制，双方保持沟通，积极寻求和解。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人完成特定工程或服务的当事人。

2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担特定工程或服务的当事人。

3.合同价款：指双方约定的承包方完成工程或服务所应得的报酬。

4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向另一方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

6.工期：指合同约定的承包方完成工程的时间期限。

7.工程质量：指工程建设项目符合国家相关法律法规、技术规范和标准的要求。

8.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务的过程。

9.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

10.违约责任：指一方未履行合同约定义务时，应承担的法律责任。

应用场合：

1.适用于各类电力建设工程项目的施工合同，包括