2024年水电工程施工协议标准格式版.docx

2024年水电工程施工协议标准格式版A版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3延期违约金

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议解决

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.施工安全

7.1安全标准

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

8.知识产权

8.1专利和著作权

8.2保密条款

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约金计算

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4法律途径

11.合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更

11.3合同终止

12.其他条款

12.1不可抗力

12.2广告宣传

12.3附则

13.附件

13.1工程设计文件

13.2施工图纸

13.3材料设备清单

14.签署页

14.1发包人签署

14.2承包人签署

14.3见证人签署

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：2024年水电工程施工项目

1.2工程地点：具体地理位置

1.3工程规模：工程总装机容量、主要建筑物、工程总投资等

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、调试工程等。

第二条合同主体

2.1发包人：指具有工程发包主体资格的企业或机构，具体名称和地址见附件。

2.2承包人：具有工程承包资格的企业，具体名称和地址见附件。

第三条合同价格

3.2价格调整：由于不可抗力或政策调整等原因导致工程造价发生变化的，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。

3.3支付方式：合同总价分为【】个支付阶段，每个支付阶段的支付比例和支付时间见附件。

第四条工程进度

4.1施工期限：工程预计开工日期至工程竣工日期，具体日期见附件。

4.2工程进度计划：承包人应按照发包人要求的时间节点和工程进度计划完成工程，具体计划见附件。

4.3延期违约金：如承包人原因导致工程延期，应支付延期违约金，具体金额和计算方式见附件。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。

5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方应协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。

第六条材料与设备

6.1材料供应：承包人应按照合同约定的质量和数量供应工程所需材料，具体要求见附件。

6.2设备供应：承包人应按照合同约定的型号、质量和数量供应工程所需设备，具体要求见附件。

6.3材料设备验收：发包人有权对承包人供应的材料设备进行验收，验收不合格的，承包人应负责更换或修复。

第八条知识产权

8.1专利和著作权：工程设计、施工、设备材料等涉及的专利和著作权，归【】方所有。

8.2保密条款：双方应对工程过程中的商业秘密和技术秘密予以保密，具体保密内容和期限见附件。

第九条违约责任

9.1承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件。

9.2发包人违约：如发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件。

9.3违约金计算：违约金计算方式见附件。

第十条争议解决

10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。

10.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向工程所在地的调解机构申请调解。

10.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。

10.4法律途径：如仲裁不成，可依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应以书面形式签订变更协议。

11.3合同终止：合同终止条件见附件。

第十二条其他条款

12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。

12.2广告宣传：承包人不得在工程范围内进行任何形式的广告宣传活动。

12.3附则：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十三条附件

13.1工程设计文件：包括但不限于工程设计说明书、施工图纸等。

13.2施工图纸：施工图纸及相关技术文件。

13.3