新版承包工程合同5篇.docxVIP

新版承包工程合同5篇

篇1

合同编号：XYZ-CE-2024-001

甲方（发包方）：XXXX公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

一、工程概况

1.工程名称：XXXX综合办公楼建设工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

3.工程内容：办公楼土建施工及装修工程

4.承包范围：施工图纸范围内的全部内容

5.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX日历天

三、质量标准

1.工程质量标准：合格

2.工程质量目标：确保一次性验收合格，争创优质工程

四、合同价款

1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

2.付款方式：

-合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

-乙方完成主体结构施工后，甲方支付至合同总价的XX%。

-工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的XX%。

-剩余XX%的款项作为质量保证金，保修期满后支付。

3.结算方式：银行转账

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

-提供施工图纸及有关技术资料。

-负责协调现场各施工单位之间的关系。

-按合同约定支付工程款。

2.乙方权利和义务：

-负责施工图纸范围内的全部工作。

-按照合同约定的工期和质量标准完成工程。

-负责施工过程中的人身及财产安全。

-负责竣工验收前的成品保护工作。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

-未按时支付工程款，乙方有权停工，并由甲方承担违约责任。

2.乙方违约责任：

-因乙方原因导致工期延误，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

-因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方需承担违约责任，并负责返工修复。

3.双方协商一致，可解除本合同。若一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

七、争议解决方式

双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同解释权归甲方和乙方共同所有。

5.在施工过程中，如遇不可抗力因素，双方应友好协商解决。

6.本合同条款的任何修改和补充，均需双方协商一致后以书面形式确认。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，甲方通知乙方开工后，乙方应在规定时间内开工。

2.合同工期为XX个工作日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）不可抗力。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽。若因乙方原因造成工程质量问题，其后果由乙方承担。

3.工程竣工后，乙方应按有关规定向甲方代表提供完整的过程资料和竣工图。

第四条合同价款及支付方式

1.本合同总造价为人民币XX元整（￥XX）。若超出预算，超出部分由甲方承担。

2.签订合同后，甲方应支付乙方合同总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

第五条甲方责任

1.甲方应提供施工场地的使用权。为乙方施工提供便利条件。并协助乙方处理好外部关系。若因甲方原因影响施工，其后果由甲方承担。

2.甲方应按合同约定及时向乙方支付合同价款。若因甲方原因造成工程延期或停工，其后果由甲方承担。

第六