建设工程施工合同建设工程施工合同6篇.docx

建设工程施工合同建设工程施工合同6篇

篇1

建设工程施工合同

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方本着互惠互利的原则，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX有限公司厂房建设

2.工程地点：XXXXXX工业园区

3.承包范围：厂房施工图中的土建工程及水、电、暖、卫等配套工程（不包括设备安装及装饰装修工程）

4.承包方式：包工包料

5.工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共计XX天。

二、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

2.支付方式：

-合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

-乙方完成主体结构施工后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

-工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

-剩余合同总价的XX%作为质量保证金，待保修期满后支付。

3.支付时间：各阶段的支付时间双方另行协商确定。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

-甲方应确保施工场地具备开工条件，并负责办理相关审批手续。

-甲方应按照合同约定支付工程款。

-甲方应负责协调其他施工单位之间的合作关系。

2.乙方的权利和义务：

-乙方应按照施工图纸和合同要求进行施工。

-乙方应确保施工质量符合国家标准。

-乙方应按时完成施工任务，并配合甲方进行竣工验收。

-乙方应负责施工现场的安全管理。

四、违约责任

1.甲方违约责任：

-若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金。

-若甲方未能按照合同约定提供施工场地，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任：

-若乙方施工质量不符合国家标准，乙方应负责返工，并赔偿因此造成的损失。

-若乙方未能按时完成施工任务，乙方应支付逾期完工违约金。

-若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同时发生争议，应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍应履行。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

法定代表人：XXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

法定代表人：XXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，以明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期顺延：

（1）人力不可抗拒的因素而延误工期；

（2）因甲方原因而影响开工；

（3）在施工中遇到有影响的地下障碍物；

（4）其他非乙方原因而延误工期的情况。

三、质量与检验标准

1.工程质量标准：_________

2.检验标准和方法：_________

3.达不到质量标准的处罚：_________

四、付款与结算

1.付款：工程竣工验收后，甲方付给乙方工程总造价的_________%，作为工程的保修金，待工程保修期满后，保修金无息退还给乙方。剩余款项在竣工验收后一次性付给乙方。

2.结算：工程结算以双方确认的预算及变更单据为依据。结算时，甲方一次结清。如甲方违约