建设工程施工合同协议书范本6篇.docxVIP

建设工程施工合同协议书范本6篇.docx

  1. 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

建设工程施工合同协议书范本6篇

篇1

发包方(甲方):_________

承包方(乙方):_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合本工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称:_________

2.工程地点:_________

3.工程承包方式:_________

4.工程范围和内容:_________

第二条合同工期

1.本合同签订后,乙方应尽快做好人员、材料等准备工作,并及时向甲方提供详细的施工进度计划。甲方对乙方提供的施工进度计划予以审查批准。其开工日期以甲方批准的日期为准。

2.若因甲方原因造成工程停工,乙方在得到甲方通知后,乙方现场人员、设备应妥善保护,待复工命令下达后,迅速恢复施工。

3.因乙方原因造成工程停工,甲方可要求乙方在接到通知后的一定时间内恢复施工,如逾期不能恢复,甲方有权解除合同。

4.因不可抗力造成工程停工,双方可协商解决。

5.合同工期如需调整,双方应协商一致并签订书面补充协议。

第三条工程质量与验收

1.工程质量应达到合同约定的标准。乙方必须建立健全质量检查验收制度,隐蔽工程验收制度,确保工程质量。

2.乙方在工程施工过程中必须严格遵守甲方和建设监理单位的质量监督要求。

3.乙方在工程施工过程中发生质量事故,应及时报告甲方和建设监理单位,并采取相应的补救措施。

4.工程的验收标准和方法按照《建设工程施工质量验收规范》执行。具体验收时间、地点和方式由甲方和建设监理单位确定。

5.工程质量不合格的,乙方应负责返工或返修,并承担由此造成的经济损失。

6.工程质量达到合同约定的标准后,由甲方和建设监理单位进行验收并签署验收意见。

7.工程质量保证金为工程总价的10%,待工程保修期满后支付。

第四条工程价款与支付

1.工程价款按照《建设工程施工合同价款结算暂行办法》执行。具体计价方式、取费标准、工程量确认及价款调整等按照合同约定执行。

2.甲方应根据合同约定向乙方支付工程价款。具体支付时间和金额按照合同约定执行。如有变更,双方应协商一致并签订书面补充协议。

3.乙方应在收到甲方支付的工程价款后,向甲方提供合法有效的发票和收款凭证。如因乙方原因造成发票和收款凭证无法及时提供,甲方有权顺延支付工程价款。

4.如因甲方原因造成工程价款支付延误,乙方可向甲方提出索赔要求。具体索赔金额和支付方式由双方协商解决。如协商不成,可通过仲裁或诉讼解决。

5.工程价款结算时,应扣除工程质量保证金和其他未付款项。如有超付情况发生,乙方应及时返还给甲方。

6.双方应严格按照合同约定进行工程价款结算,确保结算结果的准确性和合法性。如一方对结算结果有异议,可提出书面申诉或仲裁申请。

篇2

合同编号:[合同编号]

发包方(甲方):[发包方名称]

承包方(乙方):[承包方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合本工程实际情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称:[工程名称]

2.工程地点:[工程地点]

3.工程内容:[工程内容]

4.工程造价:[工程造价]

二、施工范围及要求

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范,完成本合同约定的施工任务。

2.乙方需确保施工质量符合设计要求及施工规范,如因乙方施工质量问题导致的损失,由乙方承担赔偿责任。

3.乙方在施工过程中,应遵守安全生产、环境保护等相关法律法规,确保施工期间的安全与环保。

三、合同工期

1.本合同工期为[工期]天,自合同签订之日起开始计算。

2.乙方应确保在合同工期内完成施工任务,如因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

四、付款方式及期限

1.甲方应在合同签订后[付款时间]内,向乙方支付合同总金额的[付款比例]作为预付款。

2.乙方完成施工任务后,甲方应在[验收时间]内组织验收,验收合格后[付款时间]内,向乙方支付剩余款项。

3.乙方在收款时,应向甲方提供合法有效的发票。

五、质量保证及保修期

1.乙方应确保施工质量符合设计要求及施工规范,如因乙方施工质量问题导致的损失,由乙方承担赔偿责任。

2.保修期为[保修期]年,自工程验收合格之日起计算。在保修

文档评论(0)

132****0657 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档