2024条款施工项目分包协议范本版.docx

2024条款施工项目分包协议范本版A版

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1分包工程名称

1.2分包工程地点

1.3分包工程内容

1.4分包工程规模

1.5分包工程工期

2.分包商的义务与责任

2.1分包商资质要求

2.2分包商施工组织与管理

2.3分包商施工质量标准

2.4分包商安全生产要求

2.5分包商配合总包工作

3.合同价格与支付

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3付款方式与时间

3.4税务发票

4.合同的履行与验收

4.1施工进度计划

4.2施工资料管理

4.3工程验收标准

4.4验收程序与时间

4.5工程保修

5.违约责任与赔偿

5.1分包商违约情形

5.2总包方违约情形

5.3违约责任认定与赔偿计算

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2诉讼或仲裁地点

6.3诉讼或仲裁时效

7.合同的变更与解除

7.1合同变更条件

7.2合同解除条件

7.3变更与解除的程序

8.合同的终止与解除

8.1合同终止条件

8.2合同解除后的义务履行

9.保密条款

9.1保密信息范围

9.2保密期限

9.3保密违反责任

10.法律适用与争议解决

10.1合同适用法律

10.2争议解决方式

11.其他条款

11.1合同的转让

11.2合同的附件

11.3分包商的保险责任

11.4不可抗力

11.5合同的签订日期与地点

12.签字盖章页

12.1分包商授权代表签字

12.2总包方授权代表签字

12.3见证人签字

13.附件

13.1分包工程设计文件

13.2分包工程施工图纸

13.3分包工程相关规范

13.4工程量清单

13.5其他技术资料

14.合同附件有效性的确认

14.1附件的签字盖章

14.2附件的备案手续

14.3附件的修改与补充

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1分包工程名称：根据双方协商确定的分包工程名称。

1.2分包工程地点：具体到街道和门的详细地址，确保分包商明确知道工程的具体位置。

1.3分包工程内容：详细列出分包商需要完成的工程内容，包括但不限于施工、安装、调试等工作。

1.4分包工程规模：详细描述分包工程的规模，包括工程的大小、工程量等。

1.5分包工程工期：明确分包工程的工期，包括开始和结束日期，确保分包商能够在规定的时间内完成工程。

第二条：分包商的义务与责任

2.1分包商资质要求：分包商必须具备相关资质，并提供相应的资质证明文件。

2.2分包商施工组织与管理：分包商必须按照施工组织设计进行施工，并确保施工过程中的安全、质量、进度等方面的要求。

2.3分包商施工质量标准：分包商必须按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.4分包商安全生产要求：分包商必须遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

2.5分包商配合总包工作：分包商必须积极配合总包方的工作，包括但不限于施工协调、材料供应、工程验收等。

第三条：合同价格与支付

3.1合同总价：明确合同总价，包括工程款、材料款、人工费等。

3.2价格调整机制：如有价格调整的情况，需要明确价格调整的机制和条件。

3.3付款方式与时间：明确付款的方式和时间，包括预付款、进度款、尾款等。

3.4税务发票：分包商必须提供合法的税务发票，以便总包方进行税前扣除。

第四条：合同的履行与验收

4.1施工进度计划：分包商必须按照合同约定的时间节点完成工程，并提供详细的施工进度计划。

4.2施工资料管理：分包商必须妥善保管施工资料，并按照要求提供相关资料。

4.3工程验收标准：明确工程验收的标准和程序，包括验收的时间、地点、人员等。

4.4验收程序与时间：分包商必须按照验收程序进行工程验收，并在验收合格后才能进行后续工作。

4.5工程保修：分包商必须提供工程保修服务，并明确保修的期限和范围。

第五条：违约责任与赔偿

5.1分包商违约情形：明确分包商违约的情形，包括但不限于工程质量不符合要求、工期延误等。

5.2总包方违约情形：明确总包方违约的情形，包括但不限于不按时付款、不配合工作等。

5.3违约责任认定与赔偿计算：明确违约责任的认定和赔偿计算的方法和标准。

第六条：争议解决

6.1争议解决方式：明确争议解决的方式，包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。

6.2诉讼或仲裁地点：明确诉讼或仲裁的地点，确保在发生争议时能够顺利进行。

6.3诉讼或仲裁时效：明确诉讼或仲裁的时效，确保争议能够在规定的时间内解决。

第八条：合同的变更与解除

8.1合同变更条件：明确合同变更的条件，包括但不限于工程内容的变更、工程规模的变更等。

8.2合同解除条件：明确