原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
一、案情简介
原告上海某公司与任某因建设工程分包合同纠纷一案发生争议，原告于2020
年1月23日向苏州市吴江区人民法院提起诉讼，原告的诉讼请求如下：1.要求被
告向原告返还超付工程款427000元；2.被告承担违约金260000元；3.被告赔偿
因被告违约给原告造成的实际损失1666851元；4.本案诉讼费用由被告承担。江
苏省吴江区人民法院于2020年7月22日做出一审判决，基本全部驳回了原告的
诉讼请求。本律师代理被告任某出庭参加诉讼，在原告上海某公司起诉金额达
200多万元的情况下，通过本律师与当事人沟通，积极举证质证，提起反诉，最
终获得胜诉，被告仅需向原告承担2000多元的偿付责任，为当事人争取到了最好
的结果，有利的维护了当事人的合法权益。
原告称：原告与被告于2019年9月11日签订一份《施工班组劳务承包合
同》，约定被告承建某项目12#等木工工程，合同暂定价款为2708817元，合同
约定期限为2019年7月1日志2019年9月25日。自2019年8月19日起至
2019年10月22日止，原告向被告付款共计377000元。被告签订合同后，把施
工内容转包给陈某，被告并不到工地来管理木工班组。2019年10月25日，因被
23名工人向政府部门上访反映，被告拖欠工人工
资，而被告既不向工人支付工资，也不出面与与原告结算，在某部门的协调下，由
陈某作为工人代表与原告进行结算，结算工程款总金额为526800元，原告还需
向陈某等23名工人支付260000元工资，原告与被告签订的《施工班组劳务承包
合同》第十条第13款约定：“乙方不得在中途提出退场的要求，但实在由于质量
达不到要求，甲方要求按终止协议，所造成的损失费用一律由乙方负责。乙方所施
工的工程按乙方实际完成的工程量的40%结算。”因被告存在中途擅自退场且施
工质量不合格的情况，且原告已终止了该协议，故原告有权依据该约定主张按照被
告实际完成工程量的40%结算，以实际完成的工程量526800元为基数，按40%
结算，金额是210000元。原告在合同项下已支付工程款是637000元，超付了
427000元。原告有权要求被告返还该超付款项。合同第七条第12款约定：“被
告应自觉做好农民工工资的发放工作，如发生民工工资上访事件，5000元以上的，
原告将处以上访金额100%的罚款。”因之前原告作出让步按超付金额主张违约金，
现原告要求按照上访金额260000元金额主张违约金。根据原告补充提供的《混
凝土浇筑单》等证据显示，被告存在施工进度延误，原告有权按照《某奖惩措施》
向被告主张工程烟去损失，以及被告给原告造成的机械设备费用损失等共计9项
损失。
本案立案后，被告向本案提起反诉，反诉原告任某向本院提出反诉请求：1.判
令反诉被告向反诉原告支付拖欠的工程款192745元；2.反诉被告向反诉原告支付
20000元；3.反诉被告向反诉原告支付预期可得利益损失
30000元；4.本案诉讼费用由反诉被告承担。事实与理由：反诉人与被反诉人于
2019年6月达成口头协议，由反诉人承包某工程一期木工工作。双方约定，由被
反诉人在每月的15号支付每个工人生活费3000元，剩余部分工程款待工程完工
后支付。2019年7月反诉人及工人即开始进场承建，2019年7月15日被反诉
人未支付任何工人生活费，反诉人垫
文档评论（0）