上海市建设工程施工合同示范文本5篇.docx

上海市建设工程施工合同示范文本5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（全称）：[发包方全称]

承包方（全称）：[承包方全称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市建设工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.工期顺延：因发包方原因造成停工的，承包方有权要求发包方顺延工期。

三、质量与检验

1.承包方必须按照设计文件、技术规范和建设工程施工合同的要求进行施工，确保工程质量。

2.承包方应按规定进行质量检查，并接受发包方的质量抽查。

3.因承包方原因造成工程质量不合格的，承包方应负责无偿返修。

四、付款与结算

1.发包方应按合同约定向承包方支付工程款。

2.工程款支付：承包方完成全部工作并经验收合格后，发包方应支付全部工程款。

3.结算方式：根据双方约定的结算方式，承包方应在工程验收合格后向发包方提交结算报告。发包方应在收到结算报告后尽快进行结算审核。

五、保修与售后

1.承包方应对其施工的工程质量负责，保修期为一年。在保修期内，如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应负责无偿返修。

2.保修期结束后，如发包方需要继续委托承包方进行维护，双方应另行签订维护合同。

六、违约责任

1.如因发包方原因造成工程停工的，发包方应承担相应的违约责任。

2.如因承包方原因造成工程质量不合格的，承包方应承担相应的违约责任。

3.如一方违约，另一方有权要求违约方支付违约金并赔偿因此造成的损失。

七、争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。

八、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.在合同履行过程中，双方应对本合同的内容进行保密，不得泄露给第三方。

4.本合同执行过程中如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。

篇2

合同编号：_________

发包方：_________

承包方：_________

工程名称：_________

工程地点：_________

建筑面积：_________平方米；层数：_________层

发包方项目负责人：_________；承包方项目负责人：_________

签约时间：_________年_________月_________日

一、合同文件

1.1本合同文件包括以下内容：

（1）施工合同协议书；

（2）发包方要求、指令、批准和确认；

（3）承包方的报价文件、施工组织设计和图纸；

（4）其他合同文件。

1.2上述合同文件内容互相补充、互相解释，但如有歧义或矛盾时，应以所列顺序在先者为准。

二、双方的权利和义务

2.1发包方的权利和义务

（1）提供有关基础资料、图纸等，并对其准确性、可靠性负责；

（2）代表发包方办理本工程有关审批手续；

（3）协助承包方办理有关施工手续；

（4）监督承包方的工程进度及质量、安全；

（5）负责本工程的竣工验收；

（6）支付合同约定的价款。

2.2承包方的权利和义务

（1）编制施工组织设计和施工方案，制定各项管理制度，并送发包方审核批准；

（2）在发包方的指导下办理有关开工手续；

（3）按约定的质量和进度要求完成本工程；

（4）负责本工程的施工质量、安全和进度；

（5）提供竣工验收资料，办理竣工验收手续。

三、施工组织设计和工期

3.1承包方应在签订合同后_________天内，向发包方提交施工组织设计和施工方案，发包方应在收到后及