混凝土工程分包合同的工程停工.docx

混凝土工程分包合同的工程停工

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于：

1.甲方为混凝土工程的建设单位，拥有该项工程的所有权及决定工程各项事务的权利；

2.乙方为具有相应资质的混凝土工程分包商，愿意承担该工程的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：（全称）

1.2工程地点：

1.3工程内容：混凝土工程施工，包括但不限于浇筑、养护、拆模等工作。

1.4工程规模：

1.5工程进度：按甲方提供的施工计划进行。

第二条工程停工

2.1乙方应按甲方的要求，保证工程进度和质量。如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方立即停工。

2.2甲方应在停工前通知乙方，并说明停工原因。停工原因消除后，甲方应尽快通知乙方恢复施工。

2.3停工期间，乙方的施工设备、材料和人员应保留在施工现场，并负责看管。停工期间的看管费用由甲方承担。

2.4停工期间，甲方不得无故要求乙方撤场。如甲方要求乙方撤场，应提前通知乙方，并承担乙方撤场所需的费用。

2.5停工期间，甲乙双方的合同权利和义务继续有效，未经双方协商一致，不得变更合同价款。

第三条工程质量

3.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

3.2乙方应对施工过程中出现的问题及时报告甲方，并按甲方的要求进行整改。

3.3工程质量验收不合格的，乙方应按要求进行整改，直至达到验收标准。整改期间的费用由乙方承担。

第四条工程价款

4.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.2乙方完成工程后，甲方应按照双方约定的付款方式支付工程价款。

4.3工程进度款支付比例为：____%。

第五条违约责任

5.1乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

5.2甲方未按约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

5.3甲乙双方因违约行为给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法施工。

7.2双方应共同维护施工现场的安全生产，确保人员安全。

7.3合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.混凝土工程分包合同

2.工程设计图纸

3.施工计划

4.工程质量验收标准

5.乙方资质证明文件

6.付款凭证

7.工程进度报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.甲方未按约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

3.甲乙双方因违约行为给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。

三、法律名词及解释：

1.混凝土工程：指使用混凝土作为主要建筑材料进行的工程建设。

2.分包商：指在总包商的委托下，承担工程的一部分或几部分施工任务的单位。

3.违约金：指当一方未履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的金钱。

4.工程质量：指工程满足设计要求、法律法规和验收标准的程度。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调配人力和资源，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收标准。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式及时支付工程价款。

4.合同争议：双方可通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

五、所有应用场景：

1.甲方为混凝土工程的建设单位，需要分包部分工程时。

2.乙方具有混凝土工程施工资质，愿意承担该项工程的分包任务时。

3.双方就工程停工、工程质量、工程价款等事项达成一致时。

4.双方在合同履行过程中发生争议，需要明确违约行为及认定时。