建设工程总价包干合同范本.docVIP

建设工程总价包干合同范本

编号：_______________________

签订日期：_______________________

签订地址：_______________________

甲方：_______________________

乙方：_______________________

甲方地址：_______________________

乙方地址：_______________________

甲方联系人：_______________________

乙方联系人：_______________________

甲方联系电话：_______________________

乙方联系电话：_______________________

第一条合同背景与目的

a.甲乙双方根据建设工程需要签订此合同。

①双方在全面沟通并达成一致的前提下进行合作。

②本合同旨在明确工程的总价包干模式以及各自的权责。

③本合同具有法律效力，约束双方履行协议内容。

b.合同目的在于确保项目按计划顺利实施。

①工程的每项工作都需要严格按照约定标准进行。

②乙方应确保按照合同规定的总价进行工程施工。

③甲方需提供及时的支付并确保施工场地条件。

c.本合同涵盖项目的所有施工内容和费用。

①所有工程费用包括人工、材料、机械及其他相关费用。

②费用总额在本合同中明确规定。

③甲乙双方应共同遵守费用支付与结算方式。

第二条施工内容与要求

a.乙方负责完成所有建设工程的施工工作。

①包括但不限于土建、安装、装饰等工程项目。

②乙方应按照甲方的设计要求和质量标准执行。

③工程过程中，乙方应及时向甲方报告施工进度。

b.乙方应保障工程质量达到合同规定标准。

①乙方应使用合格的建筑材料和施工工具。

②工程质量不合格，乙方需承担修复责任。

③甲方有权对工程质量进行检验和验收。

c.施工进度应严格按照合同约定的时间节点完成。

①乙方应制定详细的施工计划并向甲方报备。

②如遇特殊情况，乙方应及时向甲方报告并协商调整。

③项目完成后，甲方将对乙方的工作进行最终验收。

第三条合同总价与支付方式

a.本合同总价为_______________________，双方一致同意。

①总价包含所有直接和间接费用。

②乙方不应要求超出此总价的额外费用。

③总价应根据实际完成的工作量进行核算。

b.付款方式和付款时间将严格按照合同条款执行。

①甲方应按阶段性进度支付款项。

②每次支付款项前，乙方需提供工程进度报告。

③如项目因故延误，付款时间可根据实际情况调整。

c.双方应就付款争议协商解决。

①如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工。

②乙方应提供所有支付凭证和相关资料。

③争议未解决前，施工进度不应受到影响。

第四条工期与延期

a.工程应在______年______月______日前完成。

①工期包括所有施工和验收时间。

②乙方应提前报告任何可能导致延期的因素。

③若工期延误，乙方需承担相应责任。

b.乙方可以申请延期，但需甲方书面同意。

①延期申请需附上延期原因和新的完成计划。

②甲方有权根据延期原因调整最终完工日期。

③延期期间的费用由乙方自行承担。

c.延期的原因应包括不可抗力事件等正当理由。

①不可抗力事件包括自然灾害、政策变化等。

②在合理情况下，双方应互相理解并协商延期事宜。

③延期并不影响甲方支付工程款项的责任。

第五条保密条款

a.双方应对本合同涉及的所有敏感信息保密。

①包括但不限于技术方案、财务数据、客户资料等。

②任何一方未经对方同意不得向第三方披露。

③违约方应赔偿因此导致的所有损失。

b.合同期满或解除后，保密义务仍然有效。

①双方应确保在合同履行完毕后销毁所有机密资料。

②任何一方不得利用对方信息为自己谋取利益。

③保密义务不因合同终止而解除。

c.保密条款违反的后果包括赔偿经济损失及其他惩罚措施。

①违约方应赔偿合同履行过程中对方的所有损失。

②违反保密条款的责任不受合同期满影响。

③双方应严格执行保密义务，避免信息泄露。

第六条争议解决

a.若发生争议，双方应友好协商解决。

①双方可以通过电话、会议等形式沟通解决。

②如协商无果，双方可提交调解或仲裁机构处理。

③争议解决不应影响合同的继续履行。

b.争议的解决应遵循公平、公正原则。

①争议应以事实为依据，以法律为准绳。

②双方应遵循合同中的条款，避免不必要的争议。

③如果调解未果，双方可以向法院提起诉讼。

c.争议的仲裁机构或法院应选择甲方所在地。

①双方事先同意仲裁地或管辖法院。

②争议解决的费用由败诉方承担。

③双方应遵守仲裁裁决，履行