因甲方原因工期延误 理赔合同范本6篇.docxVIP

因甲方原因工期延误理赔合同范本6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方原因导致的工期延误理赔事宜，达成如下协议：

一、合同背景

1.甲方与乙方于_____年_____月_____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承包甲方发包的_____工程。

2.在施工过程中，因甲方原因，导致工期延误。为明确双方的权利和义务，保障乙方的合法权益，双方决定签订本补充协议。

二、工期延误情况说明

1.甲方原因导致的工期延误包括以下几个方面：

（1）甲方未按时支付工程进度款；

（2）甲方未按时提供施工所需材料；

（3）甲方未按时办理施工许可等相关手续；

（4）甲方其他原因导致的工期延误。

2.工期延误的具体时间为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____天。

三、理赔原则

1.甲方同意对乙方因工期延误造成的损失进行理赔，理赔原则如下：

（1）实际损失原则：甲方应根据乙方的实际损失进行理赔，包括直接损失和间接损失；

（2）合同约定原则：甲方应遵守原合同的约定，对乙方进行相应比例的赔偿。

四、理赔金额及支付方式

1.甲方同意向乙方支付工期延误的赔偿金额为_____元。该金额已充分考虑了乙方的实际损失和合同约定。

2.甲方应在签订本协议后_____个工作日内，将赔偿金额_____元支付至乙方指定账户。具体账户信息如下：

（1）开户行：_________银行；

（2）账号：_________；

（3）户名：_________。

五、违约责任及争议解决方式

1.甲方未按时支付赔偿金额，应按日向乙方支付违约金，违约金金额为应支付金额的千分之一。若甲方逾期支付超过_____个工作日，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.在本协议履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定事项

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中，如遇到不可抗力因素导致协议无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_____年_____月_____日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲方原因，导致工期延误，现经双方友好协商，达成以下协议：

一、合同背景

1.1甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》，约定乙方承包甲方发包的______工程，合同总价为______元，工期为______天。

1.2因甲方原因，导致工期延误，乙方为此付出了额外的时间和费用。为明确双方的权利和义务，现签订本补充协议。

二、合同内容

2.1甲方同意对乙方因工期延误而产生的额外时间和费用进行补偿。补偿方式包括：

（1）甲方同意支付乙方因工期延误而产生的额外费用______元；

（2）甲方同意延长合同工期______天，以弥补乙方的损失。

2.2甲方应在签订本协议后______天内，向乙方支付上述补偿款项。如甲方逾期支付，则应按日向乙方支付违约金______元。

2.3乙方应在收到补偿款项后，尽快恢复施工，确保工期尽快完成。如乙方逾期恢复施工，则应按日向甲方支付违约金______元。

2.4如因不可抗力等因素导致工期再次延误，双方应友好协商解决。

三、争议解决

3.1如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.2在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未涉及争议的其他条款。

四、其他条款

4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.3在本协议履行过程中，甲方和乙方不得擅自变更或解除本协议。如需变更或解除，应经双方协商一致