深圳市建设工程勘察合同6篇.docx

深圳市建设工程勘察合同6篇

篇1

合同编号：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

发包人：XXXXXX

承包人：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，发包人与承包人遵循自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程的勘察工作协商达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程规模：XXXXXX

4.工程内容：XXXXXX

二、发包人的义务

1.发包人应确保施工场地的畅通，为承包人的勘察工作提供必要的便利条件。

2.发包人应及时向承包人提供与设计工作相关的资料，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。

3.发包人应协助承包人解决勘察过程中遇到的问题，确保勘察工作的顺利进行。

三、承包人的义务

1.承包人应按时进场，按照合同约定的勘察方案进行勘察工作。

2.承包人应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察成果负责。

3.承包人应提供足够数量的技术人员和设备，确保勘察工作的顺利进行。

4.承包人应遵守发包人的现场管理规定，确保施工场地的安全有序。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。

2.支付方式：合同签订后，发包人应向承包人支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。剩余款项在承包人完成全部勘察工作并交付成果后一次性支付。

五、合同工期及进度要求

1.合同工期：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

2.进度要求：承包人应确保勘察工作按照合同约定的进度进行，不得延误。如遇特殊情况，承包人应及时向发包人说明原因，并采取相应的补救措施。

六、质量保证及验收标准

1.承包人应确保勘察成果的质量符合相关标准和规范的要求。如因勘察成果质量问题导致工程出现安全隐患或无法正常使用，承包人应承担相应的法律责任。

2.验收标准：工程勘察成果应符合《深圳市建设工程勘察规范》等相关标准和规范的要求。具体验收标准详见附件。

七、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如发包人未按照合同约定支付款项或提供必要资料，导致承包人无法按时完成勘察工作，发包人应承担违约责任。具体赔偿金额应根据双方协商确定。

2.如承包人未按照合同约定完成勘察工作或出现重大质量问题，承包人应承担违约责任。具体赔偿金额应根据双方协商确定。但最高赔偿金额不超过合同价款的XX%。

3.双方应共同遵守合同约定，如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。如因违约行为导致合同无法继续履行，违约方应承担全部违约责任。

八、合同生效条件及份数

1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效条件详见附件。

2.合同份数：本合同一式两份，发包人和承包人各执一份。具有同等法律效力。如需修改或补充合同内容，应经双方协商一致后进行。修改或补充的合同内容应以书面形式体现，并经双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，应由双方协商后确定具体处理办法。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：深圳市某公司

乙方（勘察人）：深圳市某勘察设计院

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行深圳市某建设工程勘察工作，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：深圳市某建设工程

2.工程地点：深圳市某区

3.工程规模：建筑面积约XX平方米

4.工程内容：包括岩土工程、结构工程、水利工程等相关领域的勘察工作

二、勘察范围和要求

1.乙方需对甲方提供的工程场地进行全面的勘察，包括但不限于地形地貌、地质条件、水文环境等方面。

2.乙方应根据勘察结果，提出详细的地质勘察报告，并对报告中数据的准确性和完整性负责。

3.乙方在勘察过程中，应严格遵守国家及地方相关安全规定，确保人员和设备安全。

三、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币XX元整（￥XX），具体金额根据工程规模、勘察范围及工作量确定。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付合同价款的XX%作为预付款。

3.乙方在勘察工作完成后，应向甲方提交详细的勘察报告，甲方在收到报告后XX个工作日内，向乙方支付剩余款项。

4.支付方式：银行转账。