水电劳务分包合同书8篇.docx

水电劳务分包合同书8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

第二条承包范围及方式

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

第三条工程造价及结算方式

1.工程造价：_________

2.结算方式：_________

第四条工期及进度要求

1.工期：_________

2.进度要求：_________

第五条质量要求及验收标准

1.工程质量要求：_________

2.验收标准：_________

第六条甲方责任及义务

1.负责办理有关建设手续，协调施工环境；

2.负责设计交底及图纸会审工作；

3.负责工程的检查验收工作。

第七条乙方责任及义务

1.乙方必须按照甲方要求和有关施工规范施工，不得偷工减料；

2.乙方必须保证施工进度，按照甲方要求的工期完成施工任务；

3.乙方必须保证施工质量，达到甲方要求的工程质量标准；

4.乙方必须积极配合甲方的检查验收工作，对甲方提出的问题及时整改。

第八条安全施工及防护措施

1.乙方必须按照有关安全施工规范施工，采取必要的安全防护措施；

2.乙方应当为施工人员购买人身意外伤害保险；

3.如因乙方安全措施不当或操作不规范造成施工人员及其他人员人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任。

第九条违约责任及赔偿损失

1.乙方不能按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金_________元；

2.乙方施工质量达不到甲方要求的工程质量标准，应向甲方支付违约金_________元；

3.因乙方原因造成工程停工、窝工、延长工期或造成其他损失的，应向甲方支付违约金_________元；

4.乙方不履行本合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成甲方损失的，应当赔偿甲方相应的损失。

第十条合同生效及变更、解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.合同生效后，双方应认真履行本合同，关于合同的变更、解除，应经协商一致，并签订书面协议；

3.因不可抗力致使不能实现合同目的，双方可以解除合同。

第十一条争议解决及管辖法院

1.因履行本合同发生的争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他部分。

2.本合同管辖法院为_________人民法院。在争议解决过程中，如双方有特别约定管辖法院的，应遵守特别约定。如特别约定管辖法院与本合同管辖法院不一致的，以特别约定管辖法院为准。

篇2

发包人（甲方）：[公司名称]

承包人（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方水电劳务分包给乙方相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：水电劳务分包

4.工程造价：[工程造价]

二、承包范围及内容

1.承包范围：[承包范围]

2.承包内容：[承包内容]

三、工期

1.乙方应严格按照甲方要求的工期完成全部工作。

2.甲方要求工期延期时，乙方应服从甲方的统一调整。

四、质量与检验

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求及施工组织方案精心组织施工，确保工程质量。

2.乙方应认真按照质量要求进行施工，做好施工记录，并及时向甲方提交施工记录及施工质量的书面材料。

3.甲方有权对施工质量进行监督与检验，乙方应配合甲方进行质量检查，并提供必要的检查条件。

4.工程质量达不到设计要求及质量标准的，乙方应返工并承担由此造成的经济损失。

五、安全施工

1.乙方必须按照安全施工的相关规定，制定安全技术措施，并配备必要的安全设备和器材。

2.乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全操作技能。

3.甲方有权对乙方