建筑合同模板6篇.docxVIP

建筑合同模板6篇

篇1

建筑合同协议书

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：XXXXXX综合楼

二、工程地点：XXXXXX

三、建筑面积：XXXXXX平方米

四、建筑层数：框架结构，六层半地下室，一至六层为营业用房，七层为设备用房。

五、承包范围：本工程采用包工包料方式，按甲方提供的全套施工图纸、变更说明及有关资料进行施工。

第二条工程价款及支付方式

一、工程总造价：经双方商定，本工程总造价为人民币XXXXXX元，大写：XXXXXX。

二、支付方式：

1.合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。

2.乙方完成主体结构后，甲方再支付乙方合同总价款的XX%。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。

4.剩余合同总价款的XX%，作为乙方的质量保证金，保修期满后付清。

5.甲方不按合同规定支付工程款，乙方可停工，工期顺延。

第三条施工准备

一、甲方：

1.在开工前，向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

2.在开工前，将水准点及坐标控制点以书面形式交乙方使用。

3.负责办理建设手续及协调周边关系。

4.按合同规定及时支付工程款。

二、乙方：

1.负责施工区域的临时设施、水电、道路及施工材料的储备。

2.按合同要求组织施工力量，保证施工进度。

3.负责办理施工过程中的有关签证手续。

4.负责提供竣工资料。

5.负责所建工程的维修保养工作。

6.负责对竣工工程的回访保修工作。

7.因甲方原因造成窝工时，乙方应积极配合甲方进行协调工作，确保工期不受影响。

8.甲方不按合同规定支付工程款，乙方可停工，工期顺延。

9.竣工结算时，甲方将工程款付至合同总价款的XX%，剩余XX%作为乙方的质量保证金，保修期满后付清。保修期从工程竣工验收之日算起。

10.工程竣工后，乙方负责提供竣工资料及竣工图各一套。

11.乙方在施工过程中，不得擅自更改施工图纸及有关技术资料，如因甲方需要更改施工图纸及有关技术资料时，应及时向乙方下达变更说明。因甲方变更设计导致增加费用由甲方承担。

12.在施工过程中，如因乙方原因造成返工或维修时，乙方应及时进行返工或维修，并承担由此造成的全部费用和损失。如因甲方原因造成返工或维修时，甲方应及时通知乙方，并承担由此造成的全部费用和损失。如因设计原因造成返工或维修时，由责任方承担由此造成的全部费用和损失。如因不可抗力因素造成返工或维修时，双方应协商解决。

13.在施工过程中，如因甲方原因造成停工或缓建时，甲方应及时通知乙方，并妥善安排已完工程的成品保护工作。停工期间乙方应妥善安排人员和机械的调配工作，并积极配合甲方办理复工手续。停工期间所造成的损失由甲方承担。如因乙方原因造成停工或缓建时，乙方应及时通知甲方并提出合理化建议和方案供甲方选择决定。停工期间所造成的损失由乙方承担。因不可抗力因素造成停工或缓建时双方应协商解决相关事宜。

14.在施工过程中如发生争议或纠纷时双方应本着友好协商的原则解决；协商不成的任何一方均可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷；在诉讼期间除涉及诉讼部分外其他部分应继续履行。

15.其他未尽事宜双方可签订补充协议加以补充完善补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.本合同一式两份甲乙双方各执一份本合同自双方签字盖章之日起生效（本合同签字页附后）。竣工结算后失效。

甲方（盖章）：XXXXXX有限公司乙方（盖章）：XXXXXX建筑公司

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

鉴于甲方需要对其建筑物进行维修和改造，乙方具备相应的施工能力和经验，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX维修改造工程

2.工程地点：XXXX

3.承包范围：本次维修改造工程的施工范围包括XXXX。

4.承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。

5.施工期