2024上海市建设工程施工合同范文.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

二、合同工期

2.1工期总日历天数：__________天

2.2开工日期：__________

2.3竣工日期：__________

三、质量标准

3.1工程质量应达到__________标准。

3.2工程质量保修期为__________年。

四、合同价格

4.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。

4.2合同价款支付方式：__________

五、合同的履行

5.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。

5.3乙方应按照合同约定对工程进行保修。

六、违约责任

6.1甲方未按照合同约定支付价款的，应按照迟延支付价款每日千分之__________的标准向乙方支付违约金。

6.2乙方未按照合同约定完成工程的，应按照未完成工程部分价款的千分之__________的标准向甲方支付违约金。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。

解决办法：双方应确保合同内容符合法律、法规要求，如有疑问，可咨询专业法律顾问。

2.合同价款的支付和工程进度应严格按照合同约定的条款执行。

解决办法：甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付工程款项，乙方应按照合同约定的工期完成工程。

3.工程质量应符合合同约定的质量标准，如有质量问题，应按照合同约定的保修条款进行维修或更换。

解决办法：乙方应严格按照施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量；工程竣工后，乙方应对工程进行保修。

解决办法：双方可设立项目管理小组，定期召开会议，协调解决工程过程中的问题。

5.如有合同争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：双方可签订补充协议，明确争议解决方式；在争议解决过程中，双方应保持克制和理智，遵守法律规定。

法律名词及名词解释：

1.中华人民共和国合同法：是调整平等主体之间合同关系的一部法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等事项。

2.中华人民共和国建筑法：是调整建筑活动中各方主体之间权利义务关系的一部法律，规定了建筑活动的基本原则和管理制度。

3.发包方（甲方）：指委托他人进行工程建设的一方，负责工程的资金投入、组织管理和工程款的支付。

4.承包方（乙方）：指承担工程建设的一方，负责工程的施工、质量和进度控制。

5.合同价款：指双方约定的工程建设所需支付的金额，包括工程预算、变更签证和其他费用。

6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给另一方的金钱赔偿。

7.保修期：指工程竣工后，承包方对工程进行保修的时间段，一般为一定年限。

8.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷的过程。

应用场合：

1.适用于上海市范围内的各类建设工程施工项目，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、园林绿化、装饰装修等工程。

2.适用于甲方作为业主或投资方，乙方作为施工方的情况。

3.适用于工程规模、投资金额、工程内容、质量标准等符合本合同约定的工程。

补充条款：

1.工程变更条款：如工程内容、规模、进度、质量标准等发生变更时，双方应签订工程变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。

2.付款方式及进度条款：双方可约定特殊的付款方式和付款进度，如按工程进度分阶段付款等。

3.质量保修条款：双方可约定特殊的质量保修范围、保修期限和保修责任等。

4.争议解决方式：双方可约定特殊的争议解决方式，如协商、调解、仲裁等。

5.不可抗力条款：明确不可抗力的定义、责任划分和处理方式等。

附件列