建设工程设计通用版合同书6篇.docx

建设工程设计通用版合同书6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包人（甲方）：[发包人名称]

承包人（乙方）：[承包人名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担建设工程设计任务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、设计范围及要求

1.乙方负责承担甲方委托的建设工程设计任务，包括[具体设计内容]等。

2.乙方应根据甲方的要求，按照国家的法律法规和行业标准进行设计，确保设计质量符合要求。

3.乙方应在设计过程中加强与甲方的沟通与协作，及时汇报设计进展，确保设计任务按时完成。

三、设计进度及时间安排

1.乙方应根据甲方的要求，制定合理的设计进度计划，并严格按照计划执行。

2.乙方应在设计过程中加强时间管理，确保设计任务按时完成。如因乙方原因造成设计进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方应给予乙方足够的设计时间，确保设计任务能够顺利完成。

四、设计费用及支付方式

1.乙方应根据甲方的要求，提供详细的设计费用预算，并得到甲方的确认。

2.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付设计费用。具体支付方式包括[具体支付方式]等。

3.如因甲方原因造成设计费用支付延误，甲方应承担相应的违约责任。

五、质量保证及违约责任

1.乙方应确保设计质量符合国家法律法规和行业标准的要求。如因乙方原因造成设计质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方应给予乙方足够的设计支持，确保设计任务能够顺利完成。如因甲方原因造成设计质量问题，甲方应承担相应的违约责任。

3.双方应共同遵守合同约定，确保合同的履行。如一方违约，应承担相应的违约责任。

六、争议解决及法律适用

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律。如有其他未尽事宜，可另行协商补充。

七、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.如需对合同进行变更或补充，应经双方协商一致后签订书面协议。协议内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。协议签订后，应报原合同登记机关备案。

3.本合同如有任何疑问或需进一步解释，应由双方友好协商解决。协商不成的，可提交有管辖权的人民法院裁决。

发包人（甲方）：[发包人名称]

承包人（乙方）：[承包人名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（设计人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程设计项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、设计范围及要求

1.设计范围：本次设计包括[设计范围]部分。

2.设计要求：乙方应根据甲方的需求和工程实际情况，按照现行设计规范、标准进行设计，确保设计质量符合相关要求。

三、设计期限

1.乙方应在合同签订后[设计期限]天内完成设计任务。

2.甲方应确保在合同签订后[预付款支付期限]天内支付预付款，以确保设计工作的顺利进行。

四、费用及支付方式

1.设计费用：本次设计费用为人民币[设计费用]元。

2.支付方式：甲方应按照以下方式支付设计费用：

（1）预付款：人民币[预付款金额]元，应在合同签订后[预付款支付期限]天内支付。

（2）中期款：人民币[中期款金额]元，应在设计进度过半时支付。

（3）尾款：人民币[尾款金额]元，应在设计任务完成后支付。

五、违约责任

1.甲方若未按合同约定支付设计费用，乙方有权终止设计服务，甲方应承担违约责任。

2.乙方若未按合同约定完成设计任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

七、合同生效及