最高法院 劳务分包合同6篇.docxVIP

最高法院劳务分包合同6篇

篇1

甲方（发包人）：北京某某建筑有限公司

乙方（承包人）：北京某某劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北京某某项目劳务分包工程

2.工程地点：北京市海淀区某某路某某号

3.工程规模：建筑面积约10万平方米

二、劳务分包内容

1.乙方负责提供具有相应资质的劳务人员，并按照甲方的要求进行施工。

2.劳务分包范围包括但不限于：主体结构施工、装修施工、水电安装施工等。

3.乙方需按照甲方的施工进度要求，按时完成分配的任务。

三、合同工期

1.本合同工期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.乙方需按照甲方的施工进度要求，合理安排劳务人员进场施工，确保按时完成分配的任务。

四、质量标准和要求

1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方应建立健全的质量管理制度，对施工过程进行质量控制，确保工程质量稳定。

3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，提出改进意见和要求。

五、合同价款及支付方式

1.本合同价款为：人民币XX元整（￥XX,000,000元）。具体支付方式和时间按照甲方与业主签订的施工合同约定执行。

2.乙方需向甲方提供合法有效的税务发票，以便甲方进行财务结算。

3.甲方在支付劳务费时，有权对乙方的完成情况进行考核，并根据考核结果调整支付比例。

六、安全施工和文明施工

1.乙方需严格遵守安全施工和文明施工的相关规定，确保施工现场的安全和整洁。

2.乙方应建立健全的安全管理制度和文明施工制度，明确各级人员的安全职责和文明施工要求。

3.甲方有权对乙方的安全施工和文明施工情况进行检查，并提出改进意见和要求。

七、违约责任

1.甲方若违反合同约定，未按时支付劳务费或提出合理的要求，应承担相应的违约责任。

2.乙方若违反合同约定，未能按时完成分配的任务或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任。

3.双方应本着诚信合作的原则，共同维护合同的严肃性和有效性。如一方违约，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

八、争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。除非双方另有书面协议，否则不得擅自停止施工或拒绝履行合同义务。

3.争议解决过程中产生的费用（包括诉讼费、保全费、鉴定费等）由双方自行承担。若最终判决结果确定一方承担全部或部分责任，则相关费用应由该方承担。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.合同终止需双方协商同意，并签订书面协议明确终止事项和双方权益。如一方擅自停止履行合同或违反合同约定导致合同无法继续履行，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.合同终止后，乙方应积极配合甲方进行工程结算和未完成工作的处理，确保工程顺利进行并减少损失。甲方也应按照合同约定及时支付乙方应得的劳务费用和其他相关费用。

十、其他约定事项

1.双方应本着诚实守信、等价有偿的原则履行合同义务。如需变更或补充合同条款，应经双方协商一致并签订书面协议明确变更或补充的内容。

2.本合同未尽事宜由双方协商确定并补充协议解决。协商不成的按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。如因不可抗力导致合同无法履行或造成损失，双方应协商解决方案并承担相应责任。

篇2

甲方（发包人）：最高人民法院

地址：北京市海淀区知春路18号

联系方式：010

乙方（承包人）：北京某劳务分包公司

地址：北京市西城区展览路1号

联系方式：010

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：最高人民法院审判庭装修工程

2.工程地点：北京市海淀区知春路18号

3.工程内容：审判庭装修及设备安装

4.工程质量：优质工程

5.工期：自合同签订