法院信息建设工程施工合同7篇.docxVIP

法院信息建设工程施工合同7篇

篇1

发包方：XXXX人民法院（以下简称甲方）

承包方：XXXX建设集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX法院信息系统建设工程

2.工程地点：XXXX

3.资金来源：XXXX

4.承包范围：XXXX

5.承包方式：包工包料

6.质量要求：合格

7.工期要求：XXXX

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX日历天

三、质量目标及要求

1.工程质量目标：合格

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序精心施工，确保工程质量达到合格标准。

3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方必须无条件进行返工，并承担由此造成的一切损失。

四、价格及付款方式

1.工程总造价：XXXX元（大写：XXXX元整）

2.付款方式：银行转账

3.付款节点：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；

（2）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；

（3）剩余XX%的工程款作为质量保证金，在工程竣工并通过验收后XX年内支付。

4.乙方在收款时应当提供合法有效的税务发票，否则甲方有权拒绝付款。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。

2.乙方若不能按合同工期按时完成工程，每逾期一天，需向甲方支付工程总金额的XX%作为违约金。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量不合格的，需承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。

2.若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉诉部分的条款。

七、其他条款

1.乙方需严格遵守甲方的安全生产和环境保护规定，确保施工过程中的安全环保。

2.乙方需妥善保护甲方提供的设备和材料，如因乙方原因造成损坏或丢失的，需承担相应的赔偿责任。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份。

甲方（签字/盖章）：XXXX人民法院

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX建设集团有限公司

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

合同编号：XXXXXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX人民法院

乙方（承包方）：XXXXXX信息工程有限公司

鉴于甲方需进行法院信息化建设，提升司法服务效能，故决定委托乙方承担本次施工任务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：法院信息化建设工程。

2.工程地点：甲方所在地。

3.工程施工内容：包括但不限于法院内部网络系统升级、数字化法庭建设、档案管理系统优化等。

二、合同范围

本合同涉及工程施工、设备供应、安装调试、试运行及培训等，具体内容包括但不限于：

1.乙方负责根据甲方需求制定施工方案，并经甲方确认后实施。

2.乙方负责采购所有所需设备，并确保设备质量符合国家标准及合同要求。

3.乙方负责施工现场的组织与管理，确保施工安全、文明施工。

4.乙方负责完成设备安装、调试及试运行，保证工程质量和正常运行。

5.乙方负责为甲方人员提供培训服务，确保甲方人员能够熟练操作使用。

三、合同工期及要求

1.本工程自合同签订之日起开始实施，工期为XX个月。

2.乙方应严格按照合同要求及施工进度计划执行，确保工程按期完成。如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照国家标准及合同要求保证工程质量。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。

3.验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，乙方应按要求整改并承担相应费用。

五、合同价款及支付方式

1.本工程总价为人民币XXXX