2025建设工程合同范本书.docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的建设服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就该项建设工程的相关事宜达成如下协议：

第一条工程概述

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

第二条乙方义务

2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的建设工程。

2.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，按期交付合格的建设成果。

2.3乙方应承担工程建设过程中所需的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、运输费等。

2.4乙方应遵守国家法律法规，严格执行工程建设的相关规范和标准。

第三条甲方义务

3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程价款。

3.2甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。

3.3甲方应协助乙方办理工程建设过程中所需的各种手续。

3.4甲方应对乙方在工程建设过程中的合理损失给予补偿。

第四条工程价款及支付方式

4.1本工程的价款为：元（大写：元整）。

4.2甲方分期向乙方支付工程价款，具体支付方式如下：

（1）双方签订合同后七个工作日内，甲方支付乙方工程价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程价款的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程价款的40%。

4.3甲方支付工程价款时，乙方应提供等额的增值税普通发票。

第五条工程验收

5.1工程验收标准：

5.2工程验收程序：

5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的工程价款。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2乙方未按期完成工程的，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×0.05%。

6.3甲方未按约定支付工程价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，计算方式同上。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年，自合同生效之日起计算。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。解决办法：双方应在签订合同前，核实对方的主体资格，确保合同的有效性。

2.明确工程范围、工程质量和工程进度等关键条款，避免因理解不一致导致的纠纷。解决办法：在合同中详细描述工程范围、质量标准和进度要求，并以附件形式提供相关图纸和说明。

3.注意合同价款的支付方式和时间，确保甲方按时支付工程价款，避免乙方因资金问题导致工程延误。解决办法：明确支付方式和时间，并在合同中规定逾期支付的违约责任。

4.工程验收环节，严格按照验收标准和程序进行，确保工程质量符合要求。解决办法：双方共同参与验收，形成书面的验收报告，并对验收结果进行签字确认。

5.发生争议时，通过友好协商解决，协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：在合同中明确争议解决方式，并遵守相关法律法规。

涉及的法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.工程价款：指乙方完成合同约定的建设工程后，甲方应支付给乙方的金额。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

5.工程验收：指对乙方完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。

6.逾期付款违约金：指甲方未按约定时间支付工程价款，应向乙方支付的违约金。

7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

8.补充协议：指