北京市住建委建设合同范本8篇.docxVIP

北京市住建委建设合同范本8篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元。

2.支付方式：_________。

三、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方须在_________天内完成工程建设。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方有权对进度进行监督。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合相关标准，并达到甲方要求。

2.验收标准：工程竣工后，甲方将按照相关法规和标准进行验收。验收标准包括工程质量、进度、安全等方面。

五、安全施工及文明施工要求

1.安全施工：乙方应制定安全施工方案，并采取相应的安全措施，确保施工过程中人员和设备的安全。

2.文明施工：乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序，减少对环境的影响。

六、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。因违约造成损失的，违约方应赔偿损失。

2.赔偿标准：具体赔偿标准将根据违约情况而定，包括但不限于直接损失、间接损失等。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体方式将根据争议情况而定。

2.管辖法院：如双方选择通过诉讼解决争议，将按照相关法律法规的规定确定管辖法院。

八、合同生效时间及变更条件

1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.变更条件：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议将作为合同的一部分，具有与合同相同的法律效力。

九、其他约定事项及补充条款

1.其他约定事项：双方可约定其他与合同履行相关的事项，如保密义务、不可抗力等。具体约定将根据双方需求而定。

2.补充条款：如双方需要补充条款以明确双方的权利和义务，可在此部分进行约定。补充条款将作为合同的一部分，具有与合同相同的法律效力。但补充条款不得与合同的其他部分相抵触。

篇2

合同编号：__________

甲方（发包人）：__________

乙方（承包人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的实施，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、合同工期

1.开工日期：__________

2.竣工日期：__________

3.合同工期：__________天

三、质量标准

1.工程质量标准：__________

2.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，使用合格的施工材料和设备，进行工程的施工。

3.工程质量保证期为：__________年。在质量保证期内，乙方需对施工工程的质量负责，如出现质量问题，乙方需及时进行处理。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：__________元。大写：__________元整。

2.支付方式：__________

3.付款节点：__________

4.甲方需在签订合同后，按照合同约定的付款方式，将合同价款支付至乙方指定的账户。如甲方未能按时支付合同价款，乙方有权停止施工，并有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、双方权利义务

1.甲方需按照合同约定向乙方支付合同价款，并提供必要的技术支持和协作。甲方不得擅自变更或终止合同，如因甲方原因造成合同无法按时履行，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方需按照合同约定进行工程的施工，并保证工程质量符合甲方要求。乙方不得擅自变更或终止合同，如因乙方原因造成合同无法按时履行，乙方需承担相应的违约责任。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理