工程硬化合同范本8篇.docx

工程硬化合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程硬化工作的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方工程硬化工作事宜，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、合同工期

1.甲方应提前通知乙方具体开工日期。乙方在接到甲方通知后，应及时组织人员进场施工。

2.因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。因乙方原因造成工程停工，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

三、工程质量及验收标准

1.工程质量应达到国家或行业的有关规范、标准。

2.乙方应按有关规范、标准施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。甲方应在接到申请后尽快组织人员进行验收。验收合格后，双方应签署验收合格文件。

四、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币（大写）_________元整（￥_________），其中：直接费_________元，其他费用_________元。具体金额和比例由双方协商确定。

2.甲方应在签订合同后向乙方支付预付款，预付款金额为合同总金额的_________%。具体支付时间和方式由双方协商确定。

3.乙方在竣工验收合格后，应向甲方提交结算报告。甲方应在接到结算报告后尽快进行结算审核。审核无误后，甲方应向乙方支付结算款项。具体支付时间和方式由双方协商确定。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方若不按合同约定支付预付款或结算款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金_________元。若因甲方原因造成工程停工或延期，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务或施工质量达不到国家或行业的有关规范、标准，应向甲方承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿标准可参照《建设工程施工合同（示范文本）》中的相关规定执行。

六、争议解决及法律适用

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。

2.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。法律法规另有规定的，从其规定。

七、合同的生效、变更与终止

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行，不得擅自变更或终止。如需变更或终止，应经双方协商一致并签订书面协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

签订日期：_________年_________月_________日

篇2

发包方（简称甲方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，住址：_________。

承包方（简称乙方）：_________，身份证号：_________，联系电话：_________，住址：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程硬化实际情况，就乙方承包甲方工程硬化事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：包括现场勘探、设计、材料采购、施工等。具体内容包括：对甲方指定的区域进行硬化处理，包括地面、墙面和顶面的硬化。使用材料包括水泥、沙子、钢筋等。具体施工细节和材料选择需根据甲方要求进行确定。

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保在约定时间内完成工程硬化任务。

2.如因不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

三、质量及验收

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求，使用合格的建筑材料和工艺进行施工。

2.工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。甲方应在收到通知后尽快安排验收工作。

3.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合