2024版施工合同中的履约保函.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版施工合同中的履约保函

本合同目录一览

第一条：定义与解释

1.1合同各方

1.2施工合同

1.3履约保函

1.4银行

1.5担保金额

1.6履约期限

第二条：履约保函的金额与条件

2.1保函金额

2.2保函条件

2.3保函有效期

第三条：履约保函的提交与审核

3.1提交履约保函的时间

3.2提交履约保函的格式与要求

3.3审核履约保函的有效性

第四条：履约保函的生效与终止

4.1履约保函的生效条件

4.2履约保函的终止条件

第五条：履约保函的履行

5.1承包商的履约义务

5.2承包商违约的处理

5.3受益人的权利与义务

第六条：履约保函的修改与延期

6.1履约保函的修改条件

6.2履约保函的延期条件

第七条：争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁地点与机构

7.3仲裁裁决的执行

第八条：法律法规的适用

8.1合同的适用法律

8.2法律的变更与影响

第九条：保密条款

9.1保密信息的定义与范围

9.2保密义务的期限

第十条：合同的转让与分包

10.1合同的转让条件

10.2分包合同的要求

第十一条：违约责任

11.1违约的定义与处理

11.2违约赔偿的计算与支付

第十二条：合同的解除

12.1合同解除的条件

12.2合同解除后的责任与权益处理

第十三条：不可抗力

13.1不可抗力的定义与范围

13.2不可抗力事件的处理

第十四条：其他条款

14.1合同的完整性与互斥性

14.2合同的修改与补充

14.3合同的生效条件

第一部分：合同如下：

第一条：定义与解释

1.1合同各方

1.2施工合同

1.3履约保函

1.4银行

1.5担保金额

1.6履约期限

第二条：履约保函的金额与条件

2.1保函金额

2.2保函条件

乙方按照施工合同约定履行义务的条件下，丙方保证在甲方提出索赔时，按照履约保函的约定履行支付义务。

2.3保函有效期

第三条：履约保函的提交与审核

3.1提交履约保函的时间

乙方应当在签订施工合同后____个工作日内，向甲方提交履约保函。

3.2提交履约保函的格式与要求

（1）保函应当由丙方正式开具，并加盖公章；

（2）保函应当明确写明甲、乙、丙三方的名称和地址；

（3）保函应当明确写明担保金额、履约期限等要素；

（4）保函应当由丙方授权代表人签字。

3.3审核履约保函的有效性

甲方收到乙方提交的履约保函后，应当在____个工作日内对履约保函的有效性进行审核。如审核通过，甲方应及时向乙方出具接收确认函。如审核不通过，甲方应当及时通知乙方并说明原因。

第四条：履约保函的生效与终止

4.1履约保函的生效条件

履约保函自甲方出具接收确认函之日起生效。

4.2履约保函的终止条件

在乙方按照施工合同约定履行完毕义务，甲方出具履约确认函后，履约保函即行终止。

第五条：履约保函的履行

5.1承包商的履约义务

乙方应当按照施工合同的约定，全面、适当地履行其义务，包括完成工程、交付货物或者提供服务。

5.2承包商违约的处理

如乙方在施工合同约定的履约期限内未能履行其义务，或者履行义务不符合约定的，甲方有权按照施工合同的约定向乙方提出索赔。

5.3受益人的权利与义务

（1）在乙方违约的情况下，甲方有权向丙方提出索赔，要求支付担保金额；

（2）甲方在向丙方提出索赔后，应当提供相关证据，证明乙方违约的事实；

（3）甲方在向丙方提出索赔后，应当按照约定向丙方提供相关文件，包括但不限于索赔通知、违约证明等。

第六条：履约保函的修改与延期

6.1履约保函的修改条件

如因施工合同的变更导致履约保函的金额、期限等需要修改的，乙方应当向甲方提出书面申请，经甲方同意后，由丙方重新开具履约保函。

6.2履约保函的延期条件

如乙方因客观原因无法在原履约保函有效期内履行完毕义务，需要延期履约保函的，乙方应当向甲方提出书面申请，经甲方同意后，由丙方办理延期手续。

第八条：争议解决

8.1争议解决方式

甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

8.2仲裁地点与机构

如甲、乙、丙三方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为甲方所在地，仲裁机构为甲方所在地的仲裁委员会。

8.3仲裁裁决的执行

仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执