防腐合同范本6篇.docx

防腐合同范本6篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（服务提供商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行防腐处理事宜，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方委托乙方进行的防腐处理服务。具体服务内容包括但不限于对甲方指定物品的防腐处理、技术咨询和培训等。

二、服务期限

2.1乙方应在甲方指定时间内完成防腐处理服务。具体服务期限根据甲方需求确定，但最长不超过合同签订后30个工作日。

三、服务地点

3.1乙方应在甲方指定的地点进行防腐处理服务。服务地点包括甲方现场或乙方指定的其他地点。

四、服务方式

4.1乙方应根据甲方需求，采用适当的防腐处理技术和方法进行服务。具体服务方式包括但不限于喷涂、浸泡、烘干等。

五、服务费用及支付方式

5.1甲方应支付乙方相应的防腐处理费用。具体费用根据甲方需求、处理难度和乙方报价确定。甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付全款。

5.2乙方应在收到全款后，向甲方提供正式的发票和收据。如因特殊原因需要延期支付，甲方应提前向乙方说明情况，并征得乙方同意后，再行协商支付时间。

六、质量保证及验收标准

6.1乙方应保证提供的防腐处理服务符合甲方要求和相关标准。具体质量保证措施和验收标准应在合同中详细约定。

6.2甲方应在收到服务后进行验收，并签署验收报告。如验收不合格，甲方应及时向乙方提出书面整改意见，乙方应在接到整改意见后尽快进行整改并重新进行验收。

七、违约责任及赔偿标准

7.1如因乙方的过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准应根据甲方实际损失和乙方过错程度确定。但最高赔偿额不超过合同总金额的30%。

7.2如因甲方的过错导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准应根据乙方实际损失和甲方过错程度确定。但最高赔偿额不超过合同总金额的30%。

八、不可抗力及合同变更

8.1如因不可抗力导致合同无法按时履行，双方应及时沟通协商解决方案。具体解决方案应根据实际情况和双方意愿确定。但最长不超过合同签订后60个工作日。

8.2如因特殊情况需要变更合同内容，双方应及时沟通协商并签署书面变更协议。具体变更内容应根据实际情况和双方意愿确定。但最长不超过合同签订后30个工作日。

九、争议解决及法律适用

9.1如因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院应根据原告就被告原则确定。但最长不超过合同签订后180个工作日。

9.2本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的任何争议，双方应提交中国国际贸易仲裁委员会进行仲裁。具体仲裁规则应根据《中华人民共和国仲裁法》确定。但最长不超过合同签订后180个工作日。

十、合同生效及终止条件

10.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。具体生效时间应根据双方实际签署时间确定。但最长不超过合同签订后30个工作日。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保甲方的建设工程不受腐蚀，保护人民生命财产安全，甲、乙双方就建设工程的防腐事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程造价：_________

二、承包范围及内容

乙方负责甲方建设工程的防腐处理，包括基础、主体结构、装饰装修等部分的防腐设计、施工和验收。具体内容包括但不限于：

1.防腐设计：根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况，进行防腐设计，确保结构不受腐蚀。

2.防腐施工：按照设计要求和施工规范，进行防腐施工，包括材料采购、加工制作、安装等。

3.验收：乙方施工完成后，甲方会同相关部门进行验收，确保防腐效果达到要求。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工程按时完成。

2.具体工期根据甲方要求和现场实际情况确定，但乙方应确保在合理时间内完成施工任务。

四、质量标准和要求

1.乙方应严格按照国家相关标准和要求进行施工，确保工程质量达到优良水平。

2.在施工过程中，乙方应严格控制材料进场检验、施工过程质量控制和验收等环节，确保工程质量符合要求。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________