湖北省建设施工合同6篇.docx

湖北省建设施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就湖北省建设施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.工程要求：XXXX

二、发包方责任

1.负责办理相关手续，确保施工顺利进行。

2.负责提供施工所需的水源、电源等基础设施。

3.负责协调施工单位与周边关系，确保施工环境良好。

4.负责按照合同约定支付施工款项。

三、承包方责任

1.负责制定施工方案，确保施工符合相关法规和标准。

2.负责组织施工队伍，确保施工人员具备相应资质和技能。

3.负责施工过程中的质量控制、安全管理工作。

4.负责按照合同约定完成施工任务，确保工期和质量。

四、工期和进度

1.工期要求：XXXX

2.进度计划：XXXX

五、质量和验收

1.乙方施工质量必须达到合格标准，否则甲方有权要求乙方停工整改。

2.验收标准和方法：XXXX

3.验收程序和要求：XXXX

六、合同价款及支付方式

1.合同价款：XXXX元。

2.支付方式：XXXX。

七、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付施工款项或提供基础设施，应支付相应的违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不合格，应支付相应的违约金。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，依法履行自己的义务。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行自己的义务，不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应经过双方协商一致，并签订书面协议。

十、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.乙方在施工中必须遵守相关的安全操作规程和消防条例等规定，确保施工期间的安全和稳定。如因乙方原因造成的事故和损失，由乙方自行承担。甲方有权对乙方的施工进行监督和管理，确保施工符合相关法规和标准。在履行合同过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，依法履行自己的义务。同时，双方应共同遵守合同条款和协议内容，确保施工任务的顺利完成和合同的顺利履行。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就湖北省建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.总工期：XX天

4.甲方应提前XX天向乙方提供施工场地的使用条件。

5.乙方应按时进场施工，确保工期按时完成。

6.甲方应按合同约定支付工程进度款，确保施工顺利进行。

三、工程质量及验收

1.乙方应确保施工质量符合《湖北省建设工程施工质量验收规范》及相关法律法规的要求。

2.甲方应在收到竣工验收报告后XX天内组织验收，并签署验收意见。

3.甲方在验收过程中发现问题，应及时通知乙方进行整改。

4.工程质量不符合要求的，乙方应负责返修并承担全部费用。

5.甲方应按规定向相关机构申请工程质量监督。

四、合同价款及支付方式

1.工程价款：人民币（大写）元整，小写元。

2.支付方式：银行转账。甲方应在签订合同后XX天内支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币（大写）元整，小写元。剩余款项应在竣工验收合格后XX天内一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应按规定向甲方提供发票。

4.甲方应按合同约定及时支付工程进度款，确保施工顺利进行。