建设工程施工合同补充条款8篇.docx

建设工程施工合同补充条款8篇

篇1

补充条款是对原合同的补充，通常是由于原合同中未详尽规定的内容，或者因实际情况的变化，需要对原合同进行补充和修改。以下是一个关于建设工程施工合同补充条款的示例：

一、合同双方

1.甲方（发包方）：[公司名称]

2.乙方（承包方）：[公司名称]

二、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

三、补充条款内容

1.付款条款：

原合同规定，甲方在签订合同后支付乙方工程款的30%作为预付款，剩余款项在竣工验收后支付。现补充条款如下：

（1）甲方在签订合同后，需向乙方支付工程款的50%作为预付款。

（2）剩余款项在竣工验收后支付，但应扣除5%的质保金，待工程保修期满后支付。

（3）乙方需在收到预付款后，向甲方提供等额的预付款保函。

2.工期条款：

原合同约定工期为12个月。现因实际情况变化，补充条款如下：

（1）工期延长至18个月。

（2）乙方需每月向甲方提交工程进度报告，确保工程按时完成。

（3）如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.保修条款：

原合同约定工程保修期为1年。现补充条款如下：

（1）工程保修期延长至2年。

（2）在保修期内，乙方需对工程的缺陷进行无偿维修。

（3）甲方需在保修期满后向乙方返还质保金。

4.违约责任：

原合同对违约责任规定较为简略。现补充条款如下：

（1）如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

（2）如因甲方原因造成工期延误或未按时支付工程款，甲方需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

5.其他条款：

（1）在合同履行过程中，如遇到不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

（2）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

（3）本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

四、争议解决方式及管辖法院：在履行合同过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

发包人（全称）：XXXXXXX

承包人（全称）：XXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，鉴于为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，鉴于XXXX年XX月XX日签订的《建设工程施工合同》中的部分条款约定不够详尽，现经双方协商，就有关事项签订如下补充条款，以资共同信守。

一、词语定义

1.甲方：指XXXXXX，承担合同规定的一切责任和义务。

2.乙方：指XXXXXX，承担合同规定的一切责任和义务。

3.工程：指XXXXXX。

4.竣工验收：指XXXXXX。

5.竣工验收报告：指XXXXXX。

6.图纸：指XXXXXX。

7.施工组织设计（施工方案）：指XXXXXX。

8.材料设备：指用于工程的所有材料、成品、半成品、构件和配件等。

9.建设单位：指XXXXXX。

10.监理公司：指XXXXXX。

11.设计单位：指XXXXXX。

12.工程质量监督部门：指对工程质量实施监督的部门。

13.工期：指从开工到竣工验收之间的时间间隔。

14.开工日期：指工程开始施工的日期。

15.合同价款：指建设单位与施工单位商定的合同金额。

16.保修期：指工程竣工验收后，施工单位提供的保修期限。

17.不可抗力：指人力不可抗拒的自然灾害和其他意外事件。

18.违约责任：指违反合同规定所应承担的责任。

19.适用法律：指合同条款所依据的法律、法规。

20.争议解决方式：指合同争议解决的具体方式，如协商、仲裁或诉讼等。

二、施工准备及进度安排

1.乙方应做好施工前的各项准备工作，包括设计交底、图纸会审、编制施工组织设计或施工方案等。甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。

2.乙方应根据合同条款和建设单位的要求，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。甲方应定期检查施工进度，确保工程按时开工和顺利进行。