内承项目施工合同5篇.docxVIP

内承项目施工合同5篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.乙方应在合同工期内完成全部工作。如遇下列情况，乙方可书面申请顺延工期：一是因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；二是因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工；三是因甲方延期支付工程款而影响工程进度。

第三条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工设计图纸和施工技术规范施工，确保工程质量达到优良等级。

2.工程竣工后，乙方应及时向甲方提交工程验收申请，甲方应在接到申请后尽快组织人员进行验收。验收合格后，双方应签署工程验收报告。

第四条工程价款与支付

1.本工程合同总价为：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。具体支付方式如下：XXXX。

2.乙方完成全部工作后，应提交结算报告和结算资料，甲方应在接到结算报告和结算资料后尽快进行审查。审查合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付违约金人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.乙方若不能按合同工期完成全部工作，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

第六条争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同中的各项条款。

2.如一方要求提前终止本合同，应书面通知对方。在对方同意的情况下，双方可协商确定终止合同的日期和双方的权利义务。

第八条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

乙方（签字/盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将内承项目施工任务发包给乙方，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程造价：__________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的全部施工及材料供应。

2.乙方应根据甲方提供的工程设计图纸和技术要求，按照《建设工程施工质量验收规范》及国家、行业相关标准、规范的要求进行工程施工。

三、工期要求

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工期顺延：因下列原因造成工期延误，乙方可向甲方申请工期顺延：

（1）工程量增加；

（2）不可抗力；

（3）甲方原因。

四、质量保证金及付款方式

1.甲方应在合同签订后支付乙方工程总造价的__%作为质量保证金。

2.乙方在工程质量保证期内完成全部施工任务，并通过甲方验收后，甲方应将质量保证金返还给乙方。

3.乙方应按工程进度向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后__个工作日内支付工程进度款。

4.乙方应在工程竣工后向甲方提交结算申请，甲方在收到申请后__个工作日内完成结算审核，并支付工程结算款。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的__%作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的__%作为违约金。

3.乙方施工