(新)架子工劳务分包合同书8篇.docxVIP

(新)架子工劳务分包合同书8篇

篇1

甲方：XXX公司（以下简称甲方）

乙方：XXX架子工班组（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方的权利和义务，确保双方合作愉快，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款，双方共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：XXX项目

（二）工程地点：XXX

（三）施工范围：详见附件1。

二、合同工期

（一）合同工期的计算方式：根据甲方要求，乙方进入工地施工之日起至本工程结束，具体以甲方要求的工期为准。

（二）因以下原因造成工期延误的，经甲方确认，工期可以相应顺延：

1.甲方未能按约定支付劳务报酬；

2.甲方未能按约定时间提供图纸、技术资料、第三方配合等；

3.不可抗力因素（如台风、地震、战争等）影响；

4.其他非乙方原因造成的停工、窝工。

三、劳务报酬及支付方式

（一）本工程的劳务报酬按附件1的约定执行。

（二）劳务报酬的支付方式：

1.乙方完成施工任务后，甲方应按约定支付劳务报酬；

2.甲方未能按时支付劳务报酬的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完劳务报酬为止；

3.乙方因自身原因未能按时完成施工任务的，甲方有权顺延支付劳务报酬的时间。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.甲方应确保施工图纸、技术资料、第三方配合等及时到位，以便乙方顺利开展工作；

2.甲方应确保施工过程中的各项指令准确、清晰，避免频繁变更导致乙方重复劳动或窝工；

3.甲方应确保施工过程中的安全措施到位，防止因安全措施不到位导致乙方人员伤亡或财产损失；

4.甲方应按时、足额支付乙方的劳务报酬，不得拖欠或克扣。

（二）乙方的权利和义务：

1.乙方应严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保施工质量符合要求；

2.乙方应服从甲方的统一管理，遵守甲方的各项规章制度；

3.乙方应确保施工过程中的安全措施到位，防止因自身原因导致人员伤亡或财产损失；

4.乙方应按时、足额完成施工任务，不得拖延或敷衍了事。

五、违约责任及争议解决

（一）违约责任：

1.甲方未能按时支付劳务报酬的，应承担相应的违约责任，并支付逾期利息；

2.乙方未能按时完成施工任务的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

（二）争议解决：

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束并结清劳务报酬后失效；

（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；

（三）未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXX公司

法定代表人（签字）：XXXX

乙方（签字）：XXX架子工班组

负责人（签字）：XXXX

附件1：施工范围及劳务报酬明细表

篇2

甲方：XXX公司（以下简称甲方）

乙方：XXX架子工班组（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程劳务分包合同管理办法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方架子工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX项目

2.工程地点：XXX

3.承包范围：甲方指定施工图纸范围内的脚手架工程（除木工搭设的架子及二次结构施工所用的架子外）

4.承包方式：包工包料（架子管、扣件、安全网等安全防护用品由乙方提供），采用固定综合单价方式确定。

5.施工工期：与整体工程施工工期一致。

二、合同工期

1.开工日期：以甲方开工报告为准。

2.竣工日期：以甲方竣工报告为准。

3.合同工期：以甲方项目部制定的节点工期为准。

三、质量标准

1.所承包工程的质量必须全部达到国家现行验收规范标准。

2.必须严格按施工图纸、设计说明及有关施工规范进行施工。

3.凡因乙方原因造成的质量问题，乙方必须无条件进行返修，并承担相应费用。

四、合同价款及支付方式

1.合同单价：外脚手架综合单价为XXX元/㎡（此单价为固定综合单价，已包含材料费、人工费、机械费、安全防护用品费及税金等），结算时按实际施工面积办理结算手续。

2.付款方式：每月XX日乙方报量，甲方审核后，次月XX日