工程施工合同-简易版7篇.docxVIP

工程施工合同-简易版7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为：_________天。

2.本工程开工日期为：_________年_________月_________日。

3.乙方在合同签订后7天内进场施工。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总价为：_________元。采用招标形式确定合同总价的，以中标通知书中确认的价款为准。

2.支付方式：_________。具体支付时间和金额按照合同条款执行。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方所承包的工程，必须全部达到国家颁发的工程质量检验评定标准的优良等级。若不能达到优良等级，甲方有权要求乙方停工整改，直到满足要求为止。因整改所发生的费用由乙方承担。

3.验收标准：_________。

4.验收方法：_________。

第五条工程变更及签证

1.甲方根据工程实际情况需要变更设计时，应书面通知乙方，乙方在接到通知后应立即停止施工，按照变更后的设计重新施工。因变更设计所造成的损失，甲方应给予乙方相应的补偿。

2.乙方在施工过程中遇到下列情况之一时，应及时向甲方提出签证申请：因设计错误或甲方原因造成的返工；因材料、设备供应不足或缺陷而引起的停工；因不可抗力（如台风、洪水等）而导致的停工或损坏；其他非乙方原因造成的停工或损坏。签证申请应在事件发生之日起7个工作日内提出，否则视为乙方自动放弃签证权利。签证申请应包括下列内容：事件发生的原因、经过和损失情况；申请签证的项目和内容；其他需要提供的证明材料。签证申请经甲方审核同意后，方可进行后续施工。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程价款或违约金，每逾期一天，应支付乙方合同总价的千分之五的违约金。若逾期超过30天，乙方有权停止施工，由此造成的损失由甲方承担。

2.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，应支付甲方合同总价的千分之五的违约金。若逾期超过30天，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

3.乙方在施工过程中，因自身原因造成质量事故或安全事故的，由此造成的损失由乙方承担。

4.乙方在施工过程中，擅自变更设计或偷工减料的，由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方停工整改，直到满足要求为止。

5.乙方在接到甲方的变更设计通知后，不及时停止施工或重新施工的，由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方停工整改，直到满足要求为止。

6.乙方在申请签证时，不按要求提供证明材料的，由此造成的损失由乙方承担。甲方有权要求乙方重新提供证明材料并重新申请签证。

7.其他违约责任及赔偿损失按照合同条款执行。

第七条合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款及合同附件中的各项义务。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼要求解除合同。但应尽量减少对对方的损失并承担相应的违约责任和赔偿责任。

3.其他合同生效及终止情况按照合同条款执行。

篇2

工程施工合同

甲方（发包方）：

名称：_________

地址：_________

联系电话：_________

乙方（承包方）：

名称：_________

地址：_________

联系电话：_________

鉴于：甲方需要建设一项工程，乙方具备相应的施工能力和经验，甲方决定委托乙方进行工程施工，乙方同意接受甲方的委托。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经过友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工