地基处理与建筑修复施工合同样本.docxVIP

地基处理与建筑修复施工合同样本

甲方（施工单位）：_______

乙方（业主）：_______

合同编号：_______

签订日期：_______

鉴于甲方愿意承担乙方地基处理与建筑修复施工项目，乙方同意接受甲方的施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：地基处理、建筑修复等。

二、施工期限

1.工期：_______（自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止）。

2.甲方应按期完成施工任务，如因不可抗力或其他原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期。

三、施工质量

1.甲方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。

2.乙方对工程质量有监督权，有权要求甲方进行整改或返工。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：_______（如分期付款、按进度付款等）。

2.甲方在施工过程中，根据合同约定，向乙方提交工程进度款申请，乙方应在收到申请后_______日内支付工程进度款。

3.工程竣工后，甲方提交竣工结算报告，乙方应在收到报告后_______日内审核完毕，并支付剩余工程款。

五、施工安全管理

1.甲方应建立健全施工现场的安全管理制度，确保施工安全。

2.乙方应积极配合甲方进行施工安全管理，对施工现场的安全隐患有权提出整改意见。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.甲方在施工过程中，应遵守国家法律法规，不得损害乙方利益。

2.双方应严格履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。

3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

八、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。

甲方（施工单位）：_______

乙方（业主）：_______

甲方（施工单位）签字（或盖章）：_______

乙方（业主）签字（或盖章）：_______

签订日期：_______