2025年度园林景观劳务施工合同协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度园林景观劳务施工合同协议

甲方（施工方）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

乙方（业主方）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

鉴于甲方愿意为乙方提供园林景观劳务施工服务，乙方愿意接受甲方提供的园林景观劳务施工服务，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程规模：_______

1.4工程类型：_______

1.5工期：_______（自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止）

二、工程内容及要求

2.1工程内容：_______

2.2施工要求：

（1）工程质量应符合国家现行相关标准、规范的要求；

（2）施工过程中，应严格遵守安全生产法规，确保施工安全；

（3）施工过程中，应确保工程进度，不得拖延；

（4）施工过程中，应采取有效措施，确保施工期间的环保要求。

三、施工组织与管理

3.1甲方应按合同约定的时间、地点、要求组织施工；

3.2乙方应提供必要的施工场地、材料、设备等，确保施工顺利进行；

3.3甲方应按照国家及地方的相关规定，办理施工许可证等手续；

3.4甲方应设立项目管理机构，负责工程的组织、协调、监督工作；

3.5乙方应指定项目负责人，负责工程的组织实施。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：_______元人民币（大写：_______）

4.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方应向甲方支付_______元人民币作为预付款；

（2）工程验收合格后，乙方应在_______日内向甲方支付_______元人民币；

（3）工程竣工结算后，乙方应在_______日内向甲方支付_______元人民币；

（4）甲方有权根据工程进度及实际完成情况，对合同价款进行调整。

五、工期延误及违约责任

5.1因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，工期可顺延；

5.2因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因工期延误造成的损失；

5.3因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。

六、工程验收及保修

6.1工程竣工后，甲方应在_______日内组织验收；

6.2工程验收合格后，乙方应在_______日内向甲方出具验收合格证明；

6.3工程保修期限：_______年；

6.4保修期内，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责维修，直至达到规定标准。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

8.2合同履行完毕或经双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（施工方）：________________

签字（或盖章）：________________

日期：________________

乙方（业主方）：________________

签字（或盖章）：________________

日期：________________