高压变电站施工合同范本正规范本.docxVIP

高压变电站施工合同范本正规范本

甲方（施工方）：_______

乙方（业主方）：_______

合同编号：_______

签订日期：_______

鉴于甲方需在_______（地点）建设一座高压变电站，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______高压变电站建设工程

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：_______

5.工程投资：_______

6.工期：_______

二、施工范围及质量要求

1.乙方负责本工程的全部施工，包括但不限于土建、设备安装、调试、试运行等工作。

2.施工过程中，乙方应严格按照国家有关施工规范、质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的一级标准。

3.乙方应保证工程在合同约定工期内完成，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.合同总价为：_______（大写：_______元整）。

2.乙方在工程开工前，向甲方支付合同价款的_______%作为预付款。

3.甲方在工程进度达到合同约定节点时，根据实际完成情况，向乙方支付相应款项。

4.工程竣工后，经甲方验收合格，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后_______日内支付合同价款的_______%。

5.甲方在工程保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应无偿进行维修。

四、施工组织与管理

1.乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序。

2.乙方应配备合格的施工人员、施工设备、施工材料，并确保其符合工程要求。

3.乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。

4.甲方有权对施工现场进行监督检查，乙方应积极配合。

五、工程验收与移交

1.工程竣工后，乙方应组织验收，并将验收合格证明提交甲方。

2.甲方在收到验收合格证明后_______日内进行竣工验收，如验收合格，双方签署竣工验收报告。

3.竣工验收合格后，乙方应将工程移交给甲方。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_______%的滞纳金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（施工方）：_______

乙方（业主方）：_______

甲方代表（签字）：_______

乙方代表（签字）：_______

年月日