高基配电室施工合同(3篇).docx

第1篇

合同编号：__________

签订日期：______年____月____日

甲方（建设单位）：_______________

地址：_______________

乙方（施工单位）：_______________

地址：_______________

鉴于：

1.甲方因新建/改造项目需要，决定建设/改造高基配电室，并已取得相关审批手续。

2.乙方具备从事高基配电室施工的资质和能力，愿意按照甲方要求进行施工。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：高基配电室施工工程

2.工程地点：甲方指定地点

3.工程内容：包括但不限于配电室基础建设、主体结构施工、电气设备安装、线路敷设、调试等。

4.工程规模：根据甲方提供的工程图纸及资料确定。

5.工程预算：人民币______万元整。

二、工期

1.施工工期：自合同签订之日起____个月。

2.任何因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和甲方提供的工程设计图纸进行施工。

2.工程质量标准应符合国家现行相关标准及甲方要求。

3.乙方应确保工程质量合格，如因乙方施工质量问题导致返工或修复，所有费用由乙方承担。

四、工程款支付

1.甲方按以下进度支付工程款：

-施工开始前支付合同总价的10%作为预付款；

-施工过程中，每完成合同总工程量的20%，支付相应的工程款；

-工程竣工验收合格后，支付合同总价的60%；

-保修期满后，支付合同总价的10%作为保修金。

2.乙方应在每个付款节点前提交相应的付款申请和工程进度报告。

五、验收与保修

1.工程完工后，甲方应组织验收，验收合格后乙方方可进行移交。

2.工程保修期为____年，保修期内因乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价的____%作为违约金。

3.因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，并支付乙方合理的停工损失。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：

代表签字：________________

乙方（施工单位）：

代表签字：________________

附件：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.相关资质证明文件

备注：

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

第2篇

合同编号：[合同编号]

签订日期：[签订日期]

甲方（建设方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（施工方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方拟在其场地建设高基配电室，用于电力供应和分配。

2.乙方具备电力设施施工资质，愿意承担该配电室的施工任务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：高基配电室的设计、施工、安装及调试。

4.工程规模：[工程规模]

5.工程总投资：[工程总投资]

二、施工工期

1.乙方应在合同签订后[施工工期]内完成配电室的施工、安装及调试工作。

2.乙方应确保工程质量，按期完成工程。

三、工程款支付

1.甲方应按照以下进度支付工程款：

-施工前支付合同总价款的[百分比]作为预付款；

-施工过程中，每月支付已完成工程量的[百分比]；

-工程竣工验收合格后支付合同总价款的[百分比]；

-工程保修期满且无质量问题时，支付剩余工程款。

2.乙方应在工程款支付后[天数]内提供相应的发票。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.工程质量应符合国家电力行业标准及甲方要求。

3.工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和保修服务。

五、施工安全

1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。

2.乙方应配备必要的安全生产设施和设备，对施工人员进行安全教育和培训。

3.发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并采取有效措施进行处置。

六、违约责任

1.乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的[百分比]作为违约金。

2.甲方未按期支付工程款，每延迟一天，应向乙