2025年建筑施工合同履约保证协议.docxVIP

2025年建筑施工合同履约保证协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方（发包人/债权人）：

名称：[发包人全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

地址：[发包人注册地址或主要经营地址]

统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]

乙方（保证人/被保证人）：

名称：[保证人全称]（可以是承包人自身或第三方担保机构）

法定代表人/负责人：[姓名]

地址：[保证人注册地址或主要经营地址]

统一社会信用代码：[保证人统一社会信用代码]

鉴于甲方与乙方于2025年[具体日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），主合同项下乙方作为承包人承建位于[工程地址]的[工程名称]工程项目（项目特征描述：[简要描述工程规模、类型等]）。

为保证主合同的全面有效履行，保障甲方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下履约保证协议：

第一条协议依据与主合同

本协议是主合同不可分割的一部分，依据主合同签订。本协议的订立、效力及解释均以主合同的有效存在和内容为基础。主合同发生变更或解除，不影响本协议的独立效力，但双方另有约定的除外。

第二条保证范围

乙方愿意并同意为主合同项下的以下债务提供连带责任保证：

（一）乙方根据主合同约定应向甲方支付的所有工程进度款；

（二）乙方根据主合同约定应向甲方支付的所有工程竣工结算款；

（三）因乙方原因造成的主合同项下工程质量缺陷，乙方根据主合同约定应承担的修复费用及由此产生的相关损失；

（四）乙方根据主合同约定应承担的任何工期延误违约金或赔偿金；

（五）甲方依据主合同约定有权要求乙方退还的任何款项，包括但不限于履约保证金、工期延误赔偿金等；

（六）主合同履行期间及缺陷责任期内，因乙方违约给甲方造成的一切直接经济损失；

（七）主合同项下其他甲方可要求乙方承担的义务所产生的债务。

本保证范围的具体金额或计算方式按照主合同的相关约定执行。若主合同未明确约定，则保证金额为主合同预计总价款[具体百分比]%或[具体金额]元（以较高者为准）。

本保证期限自主合同生效之日起至主合同约定的承包人全部工程款项支付完毕且质量保修期满之日止，但最长不超过自主合同履行期限届满之日起[具体年限]年。

第三条保证方式

本协议项下的保证为连带责任保证。甲方有权在本协议有效期内，就主合同项下乙方的全部债务，直接要求乙方履行保证责任；甲方也可以先要求乙方履行保证责任，再向乙方追偿。乙方不得以主合同债务人有抗辩权或已向甲方履行了部分义务为由，拒绝甲方行使全部保证权利。

第四条保证责任

（一）在本协议保证范围内，若乙方发生主合同项下任何违约行为，且甲方据此书面通知乙方要求其承担保证责任，乙方应在收到通知后[具体天数]日内，按照主合同约定及甲方的要求，向甲方支付相应的款项或履行其他义务。

（二）若乙方未能按甲方要求在规定期限内履行保证责任，甲方有权从乙方在银行开设的任何账户中直接划拨应付款项，或依法申请人民法院强制执行。因甲方行使该权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）由乙方承担。

（三）甲方行使保证权不得损害乙方根据主合同享有的任何权利。若甲方从乙方处获得清偿后，有权代替甲方向主合同项下债务人追偿。

第五条甲方的权利

（一）有权要求乙方提供与履行保证责任相关的资料和信息，包括但不限于营业执照、财务报表、履约情况证明等。

（二）有权对主合同的履行情况进行监督，发现乙方可能违约的情形时，可及时书面通知乙方并要求其采取补救措施。

（三）在乙方未能履行保证责任时，甲方有权与乙方协商解决，或依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。

（四）甲方行使主合同项下权利的行为，视为其也在本协议项下相应行使权利，除非本协议另有约定。

第六条乙方的权利与义务

（一）乙方有权要求甲方提供主合同及相关付款凭证。

（二）乙方应积极履行主合同义务，确保主合同顺利履行。若乙方发生任何可能影响其履约能力的情况，应立即书面通知甲方。

（三）乙方应配合甲方对主合同履行情况的监督检查。

（四）乙方应根据甲方要求，提供必要的履约担保或反担保。

第七条通知

与本协议有关的任何通知或通讯，均应按以下地址或联系方式送达：

甲方：[甲方地址]，联系人：[姓名]，电话：[电话号码]，传真：[传真号码]，电子邮箱：[电子邮箱地址]。

乙方：[乙方地址]，联系人：[姓名]，电话：[电话号码]，传真：[传真号码]，电子邮箱：[电子邮箱地址]。

任何一方变更上述联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。通过专人递送、挂号信、传真或双方确认的电子邮件等方式发出的通知，视为有效送达